Протокол №10/5 от 27.10.2021

ПРОТОКОЛ №10/5

работы Дисциплинарной комиссииСаморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск 27.10.2021

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150.Форма: заочная.

Начало заочного голосования: 25.10.2021, окончание голосования: 27.10.2021, 13.00.

Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru.

Заочное голосование завершено досрочно в связи с тем, что к 12 часам 27.10.2021 все члены Дисциплинарной комиссии предоставили опросные листы с результатами голосования.

Уведомления направлены заинтересованным лицам 13.10.2021 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на22.10.2021 – 5 человек.

В голосовании приняли участие все члены Дисциплинарной комиссии: Семенов А.В., Рогозинский М.В., Рудаков А.А., Чеблуков В.Г., Шароглазов А.О. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, являются правомочными.

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), что составляет 4 голоса. Остальные решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в голосовании.

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019).

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии (далее – ДК) – заместитель директора СА «КС» Колпакова Е.Ю.

По тексту протокола используются следующие аббревиатуры и сокращения:

СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

ООТСиУО – особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства;

ст. 48.1 ГрСК – статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Повестка дня:

1) Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был установлен срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия.

2) Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией на рассмотрение Дисциплинарной комиссии в сентябре 2021 года.

Вопрос 1. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был установлен срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия.

Слушали: Колпакова Е.Ю. проинформировала о мерах предпринятых организациями по устранению нарушений, выявленных в результате проверок, материалы которых рассматривались Дисциплинарной комиссией на предыдущих заседаниях:

1) ООО «АльянсСтройПроект» (0393), г. Красноярск, Кочетков Владимир Семенович.

Решением Дисциплинарной комиссии от 16.06.2021 приостановлено право Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтройПроект», г. Красноярск, ОГРН 1162468062822, ИНН 2465141745 осуществлять СРКрС, в том числе ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК) до устранения несоответствия условиям членства в СА «КС».

Ко дню рассмотрения: Организация частично устранила нарушения и соответствует условиям членства в СА «КС» в части осуществления СРКрС, кроме ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК).

Проект решения: Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтройПроект», г. Красноярск, ОГРН 1162468062822, ИНН 2465141745 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) ООО «Промстрой» (0019), г. Красноярск, руководитель Козлов Николай Мартович.

Решением Дисциплинарной комиссии от 16.06.2021 приостановлено право общества осуществлять СРКрС, в том числе ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК) до устранения несоответствия условиям членства в СА «КС».

Ко дню рассмотрения: Организация, отказавшись от права осуществлять СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК), соответствует условиям членства в СА «КС» в части осуществления СРКрС, кроме ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК).

Проект решения: Возобновить право Общества с ограниченной ответственностью «Промстрой», г. Красноярск, ОГРН 1022401155512, ИНН 2443018554 осуществлять строительство, реконструкцию, капитальных ремонт, снос объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) ООО «КАРАТ» (0045), г. Ачинск, руководитель Дмитриев Евгений Федорович.

Контрольной комиссией на рассмотрение ДК переданы материалы проверок - организация не подтвердила кадровый состав для осуществления СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК).

Ранее решениями ДК в отношении ООО «Карат» выносились предписания, а также продлялись сроки для устранения выявленных нарушений – до 31.05.2019, 30.09.2019, 15.12.2019, 31.12.2020, 14.05.2021, 15.08.2021. Решением ДК от 21.02.2020 право ООО «Карат» осуществлять СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК) приостанавливалось на два месяца.

Ко дню рассмотрения: Организация не подтвердила прохождение дополнительного профессионального обучения (повышение квалификации) специалистами, заявленными для подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Первый проект решения: Продлить срок для устранения нарушений до 20.12.2021.Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС ООТСиУО (статья 48.1 ГрСК) на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 3, «против» - 1, «воздержались» - 0. Проголосовало 4 члена ДК.

Второй проект решения: Приостановить право ООО «Карат», г. Ачинск осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на один месяц – до 28.11.2021. Разъяснить, что организация вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 28.10.2021, кроме периода с 22.02.2020 по 21.04.2020, когда право осуществлять СРКрС ООТСиУО было приостановлено, и не вправе заключать новые договоры на осуществление СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК).

Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС ООТСиУО (статья 48.1 ГрСК) на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 2, «против» - 1, «воздержались» - 1. Проголосовало 4 члена ДК.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Продлить срок для устранения нарушений до 20.12.2021.Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС ООТСиУО (статья 48.1 ГрСК) на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

4) ООО «КрасСибТехСтрой» (ООО «КСТС») (0040), г. Красноярск, руководитель Исраелян Рубен Согомонович.

Контрольной комиссией на рассмотрение ДК переданы материалы проверки: организация не подтвердила наличие в штате организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС, не предоставила отчёты о текущей деятельности, имела задолженность по уплате членских взносов.

Решением ДК в отношении ООО «КСТС» вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 14.05.2021, срок для устранения продлён – до 15.08.2021.

Ко дню рассмотрения: Организация не подтвердила наличие по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС; организация погасила задолженность по членским взносам.

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений до 20.12.2021– предоставить сведения, подтверждающие соответствие организации условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) ООО «Комплексстройпроект» (ООО «КОСП») (0034), г. Красноярск, руководитель Бодалев Виталий Эдуардович.

Контрольной комиссией на рассмотрение ДК переданы материалы проверки: организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, в том числе к осуществлению СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК).

Решением ДК в отношении ООО «КОСП» вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 14.05.2021, срок для устранения продлён – до 15.08.2021.

Ко дню рассмотрения: Организация отказалась от права на осуществление СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК), но пока не подтвердила повышение квалификации одного из двух специалистов, сведения о которых включены в НРС.

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений до 20.12.2021 – предоставить сведения, подтверждающие соответствие организации условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6) ООО «Сибирский строитель» (0357), г. Красноярск, директор - Исмагилов Равиль Халильевич.

Контрольной комиссией на рассмотрение ДК переданы материалы проверки: организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, отсутствует один из двух специалистов, сведения о которых включены в НРС.

Решением ДК в отношении ООО «Сибирский строитель» вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 15.08.2021.

Ко дню рассмотрения: Организация пока не подтвердила соответствие условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, но проинформировала, что в НОСТРОЙ поданы сведения на специалиста для включения в НРС.

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений до 20.12.2021 – предоставить сведения, подтверждающие соответствие организации условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7) ООО «СДС Электро Сервис» (0173), г. Красноярск, директор - Скворцов Сергей Петрович.

Контрольной комиссией на рассмотрение ДК переданы материалы проверки: организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, не подтверждён один из специалистов, необходимых для осуществления СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК); организация не предоставила отчёт по форме 2.1.7.

Решением ДК в отношении ООО «СДС Электро Сервис» вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 15.08.2021.

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений до 20.12.2021 – предоставить сведения, подтверждающие соответствие организации условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС ООТСиУО на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». За не предоставление отчёта по форме 2.1.7 – вынести предупреждение, производство в этой части завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8) ООО «СК «Аркада 21» (0086), г. Красноярск, директор - Ибрагимов Харис Шамсинович.

Контрольной комиссией на рассмотрение ДК переданы материалы проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (2 полугодие 2020 года) – нарушение сроков выполнения работ по договору № 2246607390719000094 от 24.04.2019.Организация предъявила иск, Заказчик вышел со встречным иском. Назначено проведение строительной экспертизы, рассмотрение арбитражного дела № А33-7441/2021 отложено.

Решением ДК от 16.06.2021 рассмотрение вопроса отложено до вынесения решения по арбитражному делу № А33-7441/2021 и вступления его в силу.

Ко дню рассмотрения ДК: Судебная экспертиза не проведена, рассмотрение дела № А33-7441/2021 отложено.

Информация принята к сведению, решения не принималось.

Вопрос 2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией на рассмотрение Дисциплинарной комиссии в сентябре 2021 года.

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала, что по результатам работы Контрольной комиссии в сентябре 2021 года (протокол от 21.09.2021) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии переданы материалы проверок в отношении следующих организаций:

Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»:

9) ООО «Оптимум» (0406) - материал снят с рассмотрения в связи с тем, что ООО «Оптимум» (0406) исключено из членов СА «КС» решением Совета от 30.09.2021.

10) ООО «Экскалибур» (0250) - материал снят с рассмотрения в связи с тем, что ООО «Эскалибур» (0250) исключено из членов СА «КС» решением Совета от 30.09.2021.

11) ЗАО «Богучанский алюминиевый завод», ЗАО «БоАЗ» (0344), Богучанский район, генеральный директор - Картавцев Андрей Васильевич.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.10.2020 плановая	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС (ПП 559 от 11.05.2017): 1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов - отсутствует повышение квалификации в области строительства у одного дополнительно заявленного работника 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - отсутствует подтверждение квалификации у одного дополнительно заявленного работника.	12.04.2021 20.08.2021	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: сведения об устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки, организацией не предоставлены.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021.

Результаты голосования: «За» - 4 «против» - 1, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

12) ООО «КЦС» (0405), с. Ванавара, директор - Савельев Эдуард Владимирович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.10.2020 плановая	1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены для обозрения трудовые книжки на 2-х работников, сведения о которых включены в НРС; 1.1.8. иное - предоставленный отчет 2.1.2А содержит только Ф.,И, О, двух работников, остальные обязательные сведения о работниках в части: в/о, стажа, повышения квалификации, даты включения в НРС - отсутствуют.	12.04.2021 20.08.2021	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: сведения об устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки, организацией не предоставлены.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021.

Результаты голосования: «За» - 4 «против» - 1, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13) ООО Специализированная компания «ТеплоСтрой», ООО СК «ТСТ» (0201), г. Красноярск, директор - Ляпин Алексей Сергеевич:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
30.10.2020 плановая	1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.7. предоставление отчётов – 2.1.2.Б, 2.1.3, 2.1.4.2, 2.1.4.4. 1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС (ПП 559 от 11.05.2017): 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - кадровый состав не подтвержден на одного дополнительно заявленного работника; 1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов - истек срок действия удостоверения о повышении квалификации у одного из заявленных в подтверждение соответствия требованиям к членству в СА «КС» работников; 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора	12.04.2021 20.08.2021	неустранено неустранено неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: организация подтвердила соответствие условиям членства для осуществления СРКрС, кроме ООТСиУО; сведения об устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки, организацией не предоставлены, в том числе не предоставлены отчёты.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС ООТСиУО (статья 48.1 ГрСК) на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

14) ООО «ЗИП-СЕРВИС» (0326), г. Красноярск, директор - Кирей Александр Владимирович – материал снят с рассмотрения в связи с добровольным выходом организации из членов СА «КС».

15) ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334), г. Красноярск, директор - Васюк Денис Сергеевич.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
25.12.2020 плановая	1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены отчеты: 2.1.4.1 1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, ОИАЭ (ПП 559 от 11.05.2017): 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - отсутствует подтверждение квалификации у пятерых заявленных работников; 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует действующая аттестация по правилам Ростехнадзора у одного заявленного работника - новая должность.	12.04.2021	неустранено неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: сведения об устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки, организацией не предоставлены, в том числе не предоставлены отчёты.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС ООТСиУО (статья 48.1 ГрСК) на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

16) ООО СК «СовТехноСтрой» (0042), г. Красноярск, директор - Гультяев Александр Иванович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
31.03.2021 плановая	1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - отсутствуют сведения о включении в Национальный реестр двух специалистов, заявленных в отчете 2.1.2а	20.08.2021	неустранено

Ко дню рассмотрения: сведения об устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки, организацией не предоставлены.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 4 «против» - 0, «воздержались» - 0. Проголосовало 4 члена ДК.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

17) ООО «Высокое Качество Строительства», ООО «ВКС» (0412), г. Красноярск, директор - Ганенко Татьяна Хамитовна.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
01.02.2021 плановая	1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - к форме 2.1.2А не приложены подтверждающие документы, трудовые книжки не предъявлены 1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не заполнена форма 2.1.3. 1.1.3. минимальные требования к документам члена СРО – Положение, приказы о назначении ответственных лиц в отношении ССК и СУОТ не предоставлены. 1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены формы отчетов 2.1.7, 2.1.9-2.1.11	20.08.2021	неустранено неустранено неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: сведения об устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки, организацией не предоставлены, в том числе не предоставлены отчёты.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021. Проинформировать, что при не устранении нарушений условиям членства в СА «КС», при следующем рассмотрении материалов будет поставлен вопрос о приостановлении права осуществлять СРКрС на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Предмет контроля: исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2020 года:

18) ООО Фирма «Синтез Н» (0354)- материал снят с рассмотрения в связи с тем, что организация исключена из членов СА «КС» решением Совета от 30.09.2021.

19) ООО «ССТ» (0403), г. Красноярск, директор - Гринчак Дмитрий Богданович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
25.02.2021 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ: 1) нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 31.01.2021) договор № 3191000740120000010 выполнено обязательств на сумму 156 324,00 руб., договор заключен на сумму 1 767 974,70 руб. 2) нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 31.01.2021) договор № 3191000740120000012 выполнено обязательств на сумму 3 344 463,02,00 руб., договор заключен на сумму 5 167 568,61 руб. – устранено 15.09.2021	20.08.2020	. неустранено устранено

Ко дню рассмотрения: нарушение сроков (31.01.2021) выполнения работ по договору № 3191000740120000010 не устранено.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021. Предложить ООО «ССТ» (0403) предоставить к 12.11.2021 письменное пояснение о причинах нарушения сроков выполнения работ по договору № 3191000740120000010 и планируемой дате завершения работ по договору.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Предмет контроля: исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства)– 1 полугодие 2021 года.

20) ООО «МАН» (0178) - материал снят с рассмотрения в связи с тем, что организация добровольно вышла из членов СА «КС» 22.09.2021.

21) ООО «УдарНик» (0327) - материал снят с рассмотрения в связи с тем, что организация исключена из членов СА «КС» решением Совета от 30.09.2021.

22) ООО «ЭнергоСпецСтрой» (0400) - материал снят с рассмотрения в связи с тем, что организация исключена из членов СА «КС» решением Совета от 30.09.2021.

23) ООО «АльянсСтройПроект» (0393), г. Красноярск, директор - Ушаков Сергей Николаевич.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
09.08.2021 плановая	3.4. иное - не предоставлены отчеты 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено

На Интернет-ресурсе «ЕИС в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru) по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615 информация в отношении ООО «АльянсСтройПроект» о договорах строительного подряда по СРКрС, заключенных с использованием конкурентных способов за 1 полугодие 2021,отсутствует.

Ко дню рассмотрения: отчёты не предоставлены, проверка деятельности завершена.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года, производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

24) ООО «Кратэр» (0281), г. Красноярск, Броцман Валерий Александрович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.07.2021 плановая	4.5 Организация не соблюдает требования в части соответствия фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО). 1. Договор № КТТК-21/277 от 04.05.2021 капитальный ремонт тепловых сетей на сумму 233 742 251,91 руб. 2. Договор КРАСТЭК -21/149 от 10.06.2021 капитальный и текущий ремонт тепловых сетей на сумму 123 043 071,96 руб.	-	неустранено

ООО «Кратэр» на момент заключения договоров имело 2 уровень ответственности по КФВВ (каждый договор не свыше 500 млн. рублей) и 1 уровень ответственности по КФОДО (совокупность действующих контрактных обязательств не свыше 60 млн. рублей), то есть, организация заключила договоры с превышением своего уровня ответственности по КФОДО.

Ко дню рассмотрения: ООО «Кратэр» (0281) платёжным поручением от 23.09.2021 № 812 внесло дополнительный взнос в КФОДО до второго уровня ответственности члена СРО. Нарушение устранено, организация соответствует условиям членства в СА «КС».

Проект решения: Производство прекратить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

25) ООО «КСТС» (0040), г. Красноярск, генеральный директор - Исраелян Рубен Согомонович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2021 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены; 3.1. нарушение сроков выполнения работ - по контракту 388/03-МКЛ от 23.03.2021 общей стоимостью работ 1 339 923,75рублей. Срок окончания работ по договору 01.08.2021. Сведения об исполнении обязательств по договору отсутствуют; 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: организация не предоставила сведения об устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки; отчёты не предоставлены, проверка завершена.

Проект решения: Вынести предписание, установить срок для устранения нарушений – до 20.12.2021. Предложить ООО «КСТС» (0040) предоставить к 12.11.2021 письменное пояснение о причинах нарушения сроков выполнения работ по контракту 388/03-МКЛ от 23.03.2021 и планируемой дате завершения работ по договору. Вынести предупреждение за не предоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года, производство в этой части завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

26) ООО «Промстрой» (0019), г. Красноярск, директор - Козлов Николай Мартович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
09.08.2021 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3.4. иное - не предоставлены отчеты 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено

В отношении ООО «Промстрой» сведения о договорах строительного подряда по СРКрС, заключенных с использованием конкурентных способов на Интернет-ресурсе «ЕИС в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru): по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП615 за 1 полугодие 2021 – отсутствуют.

Ко дню рассмотрения: отчёты не предоставлены, проверка деятельности завершена.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года, производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

27) ООО «СибСтрой» (0241), пгт Курагино, директор - Дресвянкин Андрей Викторович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2021 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3.4. иное - не предоставлены отчеты по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено неустранено

В отношении ООО «СибСТрой» (0241) сведения о договорах строительного подряда по СРКрС, заключенных с использованием конкурентных способов на Интернет-ресурсе «ЕИС в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru): по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП615 за 1 полугодие 2021 – отсутствуют.

Ко дню рассмотрения: отчёты не предоставлены, проверка деятельности завершена.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года, производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

28) ООО СК «Аркада 21» (0086), г. Красноярск, директор - Ибрагимов ХарисШамсинович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
27.07.2021 плановая	- нарушение сроков выполнения работ: договор - 2246607390719000094 от 24.04.2019 Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов, 1950 г., проект 1936 г.»: «Капитальный ремонт уличного фасада нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 110» (срок окончания работ по договору 31.12.2020); - нарушение сроков выполнения работ: договор 52466053428180000210000 от 07.08.2018 Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Административное здание", 1950 г., город Красноярск, проспект Мира, 93/ул. Карла Маркса, 114 (основное здание КГАУК Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края) (срок окончания работ по договору 30.11.2020)	-	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: в части нарушения сроков выполнения работ по договору № 2246607390719000094 от 24.04.2019 решением Дисциплинарной комиссии от 16.06.2021 рассмотрение вопроса отложено до вынесения решения по арбитражному делу № А33-7441/2021 и вступления его в силу; судебная экспертиза не проведена, рассмотрение дела № А33-7441/2021 отложено – см. первый вопрос, подпункт 8 настоящего протокола. Работы по договору № 52466053428180000210000 от 07.08.2018 завершены.

Проект решения: В части исполнения по договору № 52466053428180000210000 от 07.08.2018 производство прекратить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

29) ООО «СОЮЗ» (0228), пгт Курагино, директор - Пинчук Андрей Юрьевич

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2021 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3.4. иное - не предоставлены отчеты по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения: организация предоставила отчёты, нарушение устранено.

Проект решения: Производство прекратить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

30) ООО «ЦИА» (0309), г. Красноярск, директор - Козин Константин Сергеевич

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2021 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. Организация не соблюдает требования в части: 3.4. иное - не предоставлены отчеты по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено неустранено

В отношении ООО «ЦИА» (0309) сведения о договорах строительного подряда по СРКрС, заключенных с использованием конкурентных способов на Интернет-ресурсе «ЕИС в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru): по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП615 за 1 полугодие 2021 – отсутствуют.

Ко дню рассмотрения: отчёты не предоставлены, проверка деятельности завершена.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года, производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

31) ООО Фирма «БЛИК» (0014), г. Красноярск, директор - Береснев Сергей Николаевич.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
03.08.2021 плановая	3.4. иное: - договор 52466114215210000970000 от 17.05.2021 - 98 432 924,40 руб.; договоры 52466114215210000980000 от 18.05.2021 - 89 707 941,60 руб.; договор 52460237933210001280000 от 23.06.2021 - 93 791 454,00 руб.; каждый договор в отдельности по стоимости превысил стоимость работ по одному договору, что превышает обязательства, которые установлены членом СРО в соответствии с внесенным взносом в КФВВ на даты заключения договоров.	-	неустранено

Ко дню рассмотрения: Организация устранила нарушение и внесла: дополнительный взнос в КФОДО до второго уровня ответственности члена СРО – платёжное поручение от 10.09.2021 № 917; дополнительный взнос в КФВВ до второго уровня ответственности члена СРО – платёжное поручение от 15.10.2021 № 1074.

Проект решения: Производство прекратить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

32) ООО «Электросила» (0027), г. Ачинск, директор - Равинский Эдуард Давидович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
09.08.2021 плановая	3.4. иное - не предоставлены отчеты 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено

В отношении ООО «Электросила» (0027) сведения о договорах строительного подряда по СРКрС, заключенных с использованием конкурентных способов на Интернет-ресурсе «ЕИС в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru): по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП615 за 1 полугодие 2021 – отсутствуют.

Ко дню рассмотрения: отчёты не предоставлены, проверка деятельности завершена.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года, производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

33) ООО «КОСП» (0034), г. Красноярск, генеральный директор - Бодалев Виталий Эдуардович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2021 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. 3.4. иное - не предоставлены отчеты по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года.	-	неустранено неустранено

В отношении ООО «КОСП» (0034) сведения о договорах строительного подряда по СРКрС, заключенных с использованием конкурентных способов на Интернет-ресурсе «ЕИС в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru): по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП615 за 1 полугодие 2021 – отсутствуют.

Ко дню рассмотрения: отчёты не предоставлены, проверка деятельности завершена.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2021 года, производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Слушали: Колпакову Е.Ю., которая проинформировала, что Контрольная комиссия передала на рассмотрение Дисциплинарной комиссии материал по докладной записке специалиста Окладниковой О.Л. о факте непредоставления годовых отчётов за 2020 год по формам 2.1.8 и 2.1.12,в сроки, установленные Положением об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС» (утв. решением ОСЧ СА «КС» от 18.05.2017 протокол 11, с изм. от 18.04.2019), следующими организациями:

34) ООО фирма «Синтез Н»,(0354) - материал снят с рассмотрения в связи с тем, что организация исключена из членов СА «КС» решением Совета от 30.09.2021;

35) ООО «ЭнергоСпецСтрой», (0400) - материал снят с рассмотрения в связи с тем, что организация исключена из членов СА «КС» решением Совета от 30.09.2021.

36) ООО «СибСтрой», (0389),г. Красноярск, директор - Ёжикова Людмила Ивановна. Организация до настоящего времени не предоставила годовые отчёты по формам 2.1.8 и 2.1.12 за 2020 год, срок предоставления которых был 31.03.2021.

Проект решения: Проинформировать ООО «СибСТрой», что не предоставление отчётов, утверждённых внутренним документом СА «КС», отражённое в акте проверки деятельности члена СА «КС», является несоответствием условиям членства в СА «КС», за что организация может быть подвергнута дисциплинарному воздействию, а за систематическое несоответствие условиям членства – исключена из членов СА «КС», при этом взносы, внесённые организацией в компенсационные фонды саморегулируемой организации, не возвращаются.

Проинформировать руководителя СА «КС», что Дисциплинарная комиссия вправе применять меры дисциплинарного воздействия по материалам, поступившим от Контрольной комиссии по результатам проверок деятельности членов СА «КС» либо жалобы на действия (бездействие) членов СА «КС». Дисциплинарная комиссия не вправе применять меры дисциплинарного воздействия на основании резолюции на докладной записке работника СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель

Дисциплинарной комиссии СА «КС» А.В. Семёнов

Протокол вела: Ответственный секретарь

Дисциплинарной комиссии СА «КС» Е.Ю. Колпакова