Протокол №06/1

03.06.2022

Протокол №06/1

Протокол заседания ДК в формате Adobe reader

ПРОТОКОЛ № 06/1

работы Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации

«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск 03.06.2022

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150.Форма: заочная.

Начало заочного голосования: 01.06.2022, окончание голосования: 02.06.2022.

Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru.

Уведомления направлены заинтересованным лицам 17.05.2022 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 31.05.2022 – 5 человек.

В голосовании приняли участие все члены Дисциплинарной комиссии: Семенов А.В., Рогозинский М.В., Чеблуков В.Г., Шароглазов А.О. Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, являются правомочными.

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), что составляет 4 голоса. Остальные решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, голос председательствующего в заседании является решающим (пункты 4.11, 4.16 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС»).

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019).

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии (далее – ДК) – заместитель директора СА «КС» Колпакова Е.Ю.

По тексту протокола используются следующие аббревиатуры и сокращения:

ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»;

СРО – саморегулируемая организация;

СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

ООТСиУО – особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства;

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

НРС – Национальный реестр специалистов в области строительства;

ст. 48.1 ГрСК – статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Повестка дня:

1) Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был установлен срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия.

2) Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 24.05.2022.

Вопрос 1. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был установлен срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия.

Колпакова Е.Ю. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии, заместитель директора СА «КС» проинформировала о мерах предпринятых организациями по устранению нарушений, выявленных в результате проверок, материалы которых рассматривались ДК на предыдущих заседаниях:

Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»:

1) ООО «СДС Электро Сервис» (0173), г. Красноярск, директор - Скворцов Сергей Петрович.

Контрольной комиссией 01.06.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки: Организация не соответствует условиям членства в СА «КС» в части кадрового состава, не подтверждён один из специалистов, необходимых для осуществления СРКрС ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК); организация не предоставила отчёт по форме 2.1.7.

Решением ДК в отношении ООО «СДС Электро Сервис» вынесено предписание об устранении нарушений в срок до 15.08.2021. Решением ДК от 27.10.2021 срок продлён до 20.12.2021; решением от 02.02.2022 – до 31.03.2022; решением от 06.04.2022 – до 31.05.2022.

Ко дню рассмотрения ДК: Организация устранила нарушения 08.04.2022.

Проект решения: Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 4 «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) ООО Специализированная компания «ТеплоСтрой», ООО СК «ТСТ» (0201), г. Красноярск, директор - Ляпин Алексей Сергеевич.

Контрольной комиссией 21.09.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки (30.10.2020): Организация не предоставила отчёты по формам 2.1.2.Б, 2.1.3, 2.1.4.2, 2.1.4.4, не подтвердила кадровый состав для осуществления СРКрС на ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК) – наличие минимального количества специалистов; истек срок действия удостоверения о повышении квалификации у одного из заявленных специалистов; не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы аттестации специалистов по правилам Ростехнадзора.

Решением ДК от 27.10.2021 Организации вынесено предписание, установлен срок для устранения нарушений – 20.12.2021; решением от 02.02.2022 – до 31.03.2022; решением от 06.04.2022 – до 31.05.2022.

Ко дню рассмотрения ДК: Организация устранила нарушения 21.02.2022.

Проект решения: Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 4 «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334), г. Красноярск, директор - Васюк Денис Сергеевич.

Контрольной комиссией 21.09.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки (25.12.2020): Организация не предоставила отчёты по форме 2.1.4.1, не подтвердила кадровый состав для осуществления СРКрС на ООТСиУО (ст. 48.1 ГрСК) – отсутствует подтверждение квалификации у пятерых заявленных специалистов, отсутствует действующая аттестация по правилам Ростехнадзора у одного заявленного специалиста - новая должность. Согласно разъяснению Ростехнадзора снято замечание по отсутствию аттестации Ростехнадзора.

Решением ДК от 27.10.2021 Организации вынесено предписание, установлен срок для устранения нарушений – 20.12.2021; решениями ДК срок продлевался до 31.03.2022, 31.05.2022.

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не предоставила сведений о подтверждении квалификации 5 специалистов, заявленных для осуществления СРКрС на ООТСиУО, не предоставила отчёт формы 2.1.4.1.

Первый проект решения: Продлить срок для устранения нарушений – до 01.09.2022.

Результаты голосования: «За» - 2.

Второй проект решения: Приостановить право ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в том числе объекты использования атомной энергии, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Разъяснить ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 03.06.2022, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

Результаты голосования: «За» - 2.

При равенстве голосов, голос председательствующего в заседании является решающим (пункты 4.11, 4.16 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС»).

Воздержавшихся нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Приостановить право ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, в том числе объекты использования атомной энергии, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Разъяснить ООО «Енисейзолотоавтоматика» (0334), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 03.06.2022, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

4) ООО СК «СовТехноСтрой» (0042), г. Красноярск, директор - Гультяев Александр Иванович.

Контрольной комиссией 21.09.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки (31.03.2021): Организация не подтвердила наличие в штате организации по основному месту работы двух специалистов, сведения о которых включены в НРС.

Решением ДК от 27.10.2021 Организации вынесено предписание, установлен срок для устранения нарушений – 20.12.2021; решениями ДК срок продлевался до 31.03.2022, 31.05.2022.

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не предоставила сведения о наличии двух специалистов, сведения о которых внесены в НРС. Организация устно сообщила, что не ведёт в настоящее время строительной деятельности. Организации проигнорировала письменное предложение СА «КС» подать заявление о приостановлении права.

Проект решения: Приостановить право ООО СК «СовТехноСтрой» (0042) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Разъяснить ООО СК «СовТехноСтрой» (0042), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 03.06.2022, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) ООО «Высокое Качество Строительства», ООО «ВКС» (0412), г. Красноярск, директор - Ганенко Татьяна Хамитовна.

Контрольной комиссией 21.09.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки (01.02.2021): Организация не предоставила отчёты по формам 2.1.7, 2.1.9 – 2.1.11, не предоставила сведения об имуществе, используемом для осуществления СРКрС, не предоставлены документы по контролю качества и охране труда, не подтвердила кадровый состав – наличие двух специалистов, сведения о которых снесены в НРС.

Решением ДК от 27.10.2021 Организации вынесено предписание, установлен срок для устранения нарушений – 20.12.2021; решениями ДК срок продлевался до 31.03.2022, 31.05.2022.

Ко дню рассмотрения ДК: Организация предоставила отчёты по формам 2.1.7, 2.1.9 – 2.1.11, но не подтвердила кадровый состав - наличие двух специалистов, сведения о которых снесены в НРС.

Первый проект решения: Продлить срок для устранения нарушений – до 01.09.2022.

Результаты голосования: «За» - 2.

Второй проект решения: Приостановить право ООО «ВКС» (0412) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Разъяснить ООО «ВКС» (0412), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 03.06.2022, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

Результаты голосования: «За» - 2.

При равенстве голосов, голос председательствующего в заседании является решающим (пункты 4.11, 4.16 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС»).

Воздержавшихся нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Приостановить право ООО «ВКС» (0412) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Разъяснить ООО «ВКС» (0412), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 03.06.2022, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

6) ООО «СибСтрой» (0241), пгт. Курагино, директор - Дресвянкин Андрей Викторович.

Контрольной комиссией 28.12.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки (31.08.2021): Организация не предоставила отчёты по формам 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.4.4, 2.1.9 – 2.1.11, не подтвердила кадровый состав – наличие двух специалистов, сведения о которых внесены в НРС.

Решением ДК от 02.02.2022 Организации вынесено предписание, установлен срок для устранения нарушений – 31.03.2022; решением от 06.04.2022 срок продлён до 31.05.2022.

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не устранила нарушения – не подтвердила наличие специалистов, сведения о которых внесены в НРС, не предоставила отчёты и подтверждающие документы к ним.

Первый проект решения: Продлить срок для устранения нарушений – до 01.09.2022.

Результаты голосования: «За» - 3.

Второй проект решения: Приостановить право ООО «СибСтрой» (0241) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Разъяснить ООО «СибСтрой» (0241), что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 03.06.2022, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства до устранения нарушения и возобновления права.

Результаты голосования: «За» - 1.

Воздержавшихся нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Продлить срок для устранения нарушений – до 01.09.2022.

7) ООО «Востокстройизыскания» (0206), г. Красноярск, директор Тихий Перт Петрович.

Контрольной комиссией 01.03.2022 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки (31.08.2021): Организация не подтвердила кадровый состав – предоставлены сведения о наличии только одного специалиста, сведения о котором включены в НРС, при этом, у заявленного специалиста истёк 5-летний срок действия удостоверения о повышении квалификации. Не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества и системы управления охраной труда – отчёт формы 2.1.4.4.

Решением ДК от 02.02.2022 Организации вынесено предписание, установлен срок для устранения нарушений – 31.03.2022; решением от 06.04.2022 срок продлён до 31.05.2022

Ко дню рассмотрения ДК: Организация частично устранила нарушения - предоставила: отчёт формы 2.1.4.4 и подтверждающие документы к нему; удостоверение о повышении квалификации на одного специалиста, сведения о котором внесены в НРС.

Проект решения: Продлить срок для устранения нарушений до 01.09.2022.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Предмет контроля: исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (далее - контрактные обязательства) – второе полугодие 2020 года:

8) ООО «СК «Аркада 21» (0086), г. Красноярск, директор - Ибрагимов Харис Шамсинович.

Контрольной комиссией 01.06.2021 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (2020 год) – нарушение сроков выполнения работ по договору № 2246607390719000094 от 24.04.2019. Организация предъявила иск, Заказчик вышел со встречным иском. Назначено проведение строительной экспертизы, рассмотрение арбитражного дела № А33-7441/2021 отложено.

Решением ДК от 16.06.2021 рассмотрение вопроса отложено до вынесения решения по арбитражному делу № А33-7441/2021 и вступления его в силу.

Ко дню рассмотрения ДК: Решения по делу № А33-7441/2021 не принято, в суд вызваны эксперты.

Информация для сведения, принятия решения не требуется.

Предмет контроля: исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (далее - контрактные обязательства) – первое полугодие 2021 года:

9) ООО «Альпсервис» (0180), г. Красноярск, руководитель – Пуговкин Антон Николаевич.

Контрольной комиссией 01.03.2022 на рассмотрение ДК переданы материалы проверки исполнения обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (первое полугодие 2021 года) – нарушение сроков выполнения работ по договорам:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
10.08.2021 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договорам: НТЭК-32-659/20 от 10.07.2020 общей стоимостью работ 8 959 010,18 рублей, срок окончания работ по договору 25.06.2021; НТЭК-32-660/20 от 10.07.2020 общей стоимостью работ 8 773 226,59 рублей, срок окончания работ по договору 25.06.2021. Сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договорам отсутствуют;	22.11.2021 01.02.2022	неустранено

Доступная информация о договорах из открытых источников – ЕИС:

- договор НТЭК-32-659/20 от 10.07.2020 общей стоимостью работ 8 959 010,18 10857717,25 рублей, срок окончания работ по договору 25.06.2021 31.08.2021 (до исполнения обязательств в полном объеме), заключено доп. соглашение №2 (НТЭК-ЦЗК/920-пр) 06.08.2021 (изменение цены, изменение объемов работ) - (изменения внесены заказчиком, сканы документов в ЕИС отсутствуют). Ко дню рассмотрения на ДК в апреле 2022 года в ЕИС были размещены сведения о прекращении исполнения договора НТЭК-32-659/20 от 10.07.2020.

- договор НТЭК-32-660/20 от 10.07.2020 общей стоимостью работ 8 773 226,59 7311022,16 рублей, срок окончания работ по договору 26.06.2021 30.06.2021, заключено доп. соглашение №1 (НТЭК-32-501/21) от 01.04.2021 (изменения внесены заказчиком, сканы документов в ЕИС отсутствуют).

Решением ДК от 06.04.2022 Организации вынесено предписание, установлен срок для устранения нарушений – 31.05.2022.

Ко дню рассмотрения ДК: Организация 22.05.2022 предоставила скан обращения к заказчику о заключении дополнительного соглашения к договору № НТЭК-32-660/20 от 10.07.2020 об утверждении графика выполнения работ.

Проект решения: В части нарушения исполнения договора № НТЭК-32-659/20 от 10.07.2020 производство завершить.

В части устранений нарушений по договору № НТЭК-32-660/20 от 10.07.2020 продлить срок для устранения нарушений - до 01.09.2022.

Результаты голосования: «За» - 4 «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией на рассмотрение Дисциплинарной комиссии 24.05.2022.

Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»:

10) ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320), г. Дудинка, руководитель - Потанин Владимир Олегович.

Организацией ранее, в подтверждение соответствия условиям членства в СА «КС», было заявлено в СРО 10 специалистов при необходимом минимальном количестве - 7 специалистов (2 руководителя, сведения о которых внесены в НРС, 5 дополнительных специалистов – раздел V приложения к постановлению Правительства РФ от 11.05.2017 № 559).

В ходе плановой проверки Организации выявлено:

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
25.02.2022 плановая	1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС: 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - в категории руководителей заявлен только один из необходимых 2х специалистов 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - не предоставлены документы о подтверждении квалификации 1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов - истек срок действия УПК у 5 специалистов 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - не предоставлены протоколы А РТН	-	неустранено неустранено неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения ДК. Организация частично устранила нарушения: заявила 7 специалистов (руководителей); предоставила: протоколы аттестации специалистов (руководителей) по правилам РТН на 4 работников; удостоверения о повышении квалификации на 6 работников.

Проект решения: Меры дисциплинарного воздействия к Организации не применять, установить срок для устранения нарушений – до 01.09.2022.

Результаты голосования: «За» - 4 «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Предмет контроля: исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (далее - контрактные обязательства) – 2021 год:

11) ООО «Высокое Качество Строительства», ООО «ВКС» (0412), г. Красноярск, директор - Ганенко Татьяна Хамитовна.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленные сроки не предоставлены отчеты по форме 2.1.5, 2.1.6, 2.1.6.1.	-	неустранено

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не предоставила отчёты формы 2.1.5, 2.1.6, 2.1.6.1 за 2021 год. Проверка проведена по данным базы ЕИС Госзакупки, превышения ФСРО не выявлено.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1, 2.1.5 за 2021 год. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

12) ООО «ВостокЛифт» (0043), г. Красноярск, руководитель – Бывшев Владимир Иванович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены Нарушения имеются: Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2021 года; 4.2. иное - непредоставление отчета по форме 2.1.5. за 2021 год.	-	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не предоставила отчёты формы 2.1.5, 2.1.6, 2.1.6.1 за 2021 год. Проверка проведена по данным базы ЕИС Госзакупки, превышения ФСРО не выявлено.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1, 2.1.5 за 2021 год. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

13) ООО «КОСП» (0034), г. Красноярск, руководитель – Бодалев Виталий Эдуардович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2021 года; 4.2. иное - непредоставление отчета по форме 2.1.5. за 2021 год.	-	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не предоставила отчёты формы 2.1.5, 2.1.6, 2.1.6.1 за 2021 год. Проверка проведена по данным базы ЕИС Госзакупки, превышения ФСРО не выявлено.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1, 2.1.5 за 2021 год. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

14) ООО «ПОЛЮС» (0376), г.Дудинка, руководитель - Галастян Аркадий Гургенович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - непредставление в Ассоциацию документов, указанных в извещении (уведомлении) и/или запросе. Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства): 3.4. иное: в срок до 01.03.2022 не предоставлены отчеты 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2021 года. Соответствие фактического совокупного размера обязательств (ФСРО) члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств (ПСРО), исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО): 4.2. непредоставление отчета ф. 2.1.5: в срок до 01.03.2022 не предоставлен отчет 2.1.5 за 2021 год	-	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не предоставила отчёты формы 2.1.5, 2.1.6, 2.1.6.1 за 2021 год. Проверка проведена по данным базы ЕИС Госзакупки, превышения ФСРО не выявлено.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1, 2.1.5 за 2021 год. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

15) ООО «СибСтрой» (0241), пгт Курагино, руководитель Дресвянкин Андрей Викторович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
15.03.2022 плановая	Организация уклонилась от прохождения проверки - непредставление в Ассоциацию документов, указанных в извещении (уведомлении) и/или запросе. Исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства): 3.4. иное: в срок до 01.03.2022 не предоставлены отчеты 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2021 года. Соответствие фактического совокупного размера обязательств (ФСРО) члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств (ПСРО), исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО): 4.2. непредоставление отчета ф. 2.1.5: в срок до 01.03.2022 не предоставлен отчет 2.1.5 за 2021 год	-	неустранено неустранено

Ко дню рассмотрения ДК: Организация не предоставила отчёты формы 2.1.5, 2.1.6, 2.1.6.1 за 2021 год. Проверка проведена по данным базы ЕИС Госзакупки, превышения ФСРО не выявлено.

Проект решения: Вынести предупреждение за непредоставление отчётов формы 2.1.6, 2.1.6.1, 2.1.5 за 2021 год. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

16) ООО СК «Аркада 21» (0086), г. Красноярск, Ибрагимов Харис Шамсинович.

Дата проведения проверки	Выявленные несоответствия	Срок устранения до	Статус устранения
14.03.2022 плановая	3.1. нарушение сроков выполнения работ: договор, заключенный с использованием конкурентных способов заключения договоров 2246607390719000094 от 24.04.2019 Выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Советов, 1950 г., проект 1936 г.»: «Капитальный ремонт уличного фасада нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 110» - нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 31.12.2020).	-	неустранено

Материалы предыдущей проверки с этим же нарушением переданы на ДК 01.06.2021. Спор по договору рассматривается Арбитражным судом Красноярского края. Дело № А33-7441/2021 отложено к рассмотрению на 25.05.2022. (Смотрите пункт 8 настоящего протокола.)

ДК ранее принято решение: отложить рассмотрение материалов проверки до вступления в силу решения по арбитражному делу.

Проект решения: Объединить материалы двух проверок.

Результаты голосования: «За» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.