24.09.2024
Протокол КК
ПРОТОКОЛ
заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)
г. Красноярск 24.09.2024
Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 «г», пом. 150.
Форма: заочная.
Начало голосования: 19.09.2024 с 14.00, окончание голосования: 23.09.2024 до 17.00.
Приём опросных листов по адресу электронной почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru, либо по адресу: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150.
Уведомление от 09.09.2024 исх. №238 направлено заинтересованным лицам 10.09.2024 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении либо в период членства в СА «КС».
Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 19.09.2024 – 5 человек.
В голосовании приняли участие члены Контрольной комиссии: Воронов Е.Н., Пономарев К.В., Бутенко В.Г. Береснев С.Н., что составляет 80% от общего количества членов комиссии. Решения, принятые Контрольной комиссией, являются правомочными.
Подсчет голосов и протокол ведет ответственный секретарь Контрольной комиссии – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС» Александрова М.В.
Список аббревиатур и сокращений по тексту протокола см. приложение 1.
Повестка заседания:
Вопрос 1. Рассмотрение материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.
Вопрос 2. Рассмотрение материалов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2024 год (март, апрель, май, июнь, июль 2024).
Вопрос 3. Рассмотрение информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором/Ростехнадзором в отношении организаций – членов СА «КС», о выявленных нарушениях при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.
Вопрос 4. Рассмотрение материалов проверок, проведенных в соответствии с Планом проверок на 2024 год по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2024 года.
Вопрос 5. Рассмотрение материалов внеплановых проверок организаций – членов СРО (обращение).
Вопрос 1. Рассмотрение материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.
Александрова М.В. проинформировала комиссию о действии/бездействии организаций по устранению нарушений в срок до 17.09.2024, для приведения своей деятельности в соответствие обязательным требованиям Ассоциации.
Результат на 19.09.2024:
Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»:
1.1. ООО «ЭнергоСпецСтрой» (0438):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
15.06.2023
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в назначенный срок ООО «ЭнергоСпецСтрой» не представило документы, подтверждающие соответствие требованиям и условиям членства в СА «КС» - устранено 01.09.2023.
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2А, частично устранено 20.11.2023 (предоставлен отчет 2.1.2а) – устранено 25.03.2024
1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО: отсутствуют сведения о наличии имущества форма 2.1.3 - устранено 01.09.2023
1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены: формы 2.1.1, сведения о текущей деятельности, формы 2.1.9-2.1.11 - устранено 01.09.2023
1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда: не подтверждены сведения о наличии системы контроля качества и охраны труда в организации, отчет 2.1.4.4 - устранено 20.11.2023
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в отношении ООТСиУО - частично устранено 20.11.2023 (предоставлен отчет 2.12б) – устранено 25.03.2024
1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в отношении сведений о подтверждении квалификации заявленных специалистов - устранено 20.11.2023
1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в отношении сведений о повышении квалификации на заявленных специалистов – устранено 25.03.2024
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора: не подтвержден кадровый состав, форма 2.1.2Б в отношении сведений о наличии системы аттестации по правилам Ростехнадзора – устранено частично 25.03.2024 (на одного специалиста не подтвержден протокол А РТН) – устранено 31.07.2024
|
20.11.2023
29.01.2024
25.03.2024
05.08.2024
|
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 15.06.2023 ООО «ЭнергоСпецСтрой» (0438), по результатам плановой проверки признать ООО «ЭнергоСпецСтрой» (0438) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.1: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.2. ООО ПКФ «Флик» (0159):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
23.06.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на двух заявленных в подтверждение требований к членству работников - частично устранено 20.11.2023, подтвержден кадровый состав на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству работников.
|
20.11.2023
29.01.2024
25.03.2024
05.08.2024
|
неустранено
|
|
31.07.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: в подтверждение соответствия требованиям не заявлены два специалиста НРС;
1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлен отчет 2.1.2а.
|
-
|
неустранено
|
Проект решения: ООО ПКФ «Флик» (0159) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.2: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.3. ООО «ФОН» (0149):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
21.08.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – не подтвержден кадровый состав на одного из двух заявленных работников - 31.01.2024 нарушение устранено;
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на одного из пяти заявленных работников - 31.01.2024 нарушение частично устранено - кадровый состав подтвержден, не подтверждено наличие повышения квалификации и аттестации по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников
|
29.01.2024
25.03.2024
05.08.2024
|
устранено
неустранено
|
Проект решения 1: ООО «ФОН» (0149) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.3: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: утвердить результаты проверки от 21.08.2023 ООО «ФОН» (0149), по результатам плановой проверки признать ООО «ФОН» (0149) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства, относящихся к особо опасным, технически сложным объектам. Материалы проверки ООО «ФОН» (0149) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.3: «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 1.
Решение принято.
1.4. ООО «Лифтремонт» (0359):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
31.10.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – не предоставлены документы подтверждающие прохождение независимой оценки квалификации и включение в национальный реестр специалистов в области строительства, на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работника.
|
29.01.2024
05.08.2024
|
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 31.10.2023 ООО «Лифтремонт» (0359), по результатам плановой проверки признать ООО «Лифтремонт» (0359) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.4: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.5. ИП Жмулевский Д.А. (0373):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
30.11.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не предоставлен документ подтверждающий прохождение независимой оценки квалификации, на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работника
|
25.03.2024
05.08.2024
|
неустранено
|
Проект решения: ИП Жмулевский Д.А. (0373) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.5: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.6. ООО «Альпсервис» (0180):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
30.11.2023
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные извещением о проверке сроки, требуемые сведения не предоставлены - устранено 29.01.2024
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 29.01.2024 нарушение частично устранено - кадровый состав подтвержден, отсутствуют сведения о включении в НРС одного из двух заявленных работников - устранено 18.09.2024 в полном объеме;
1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого в производственной деятельности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы охраны труда - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены отчеты по форме 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.4, 2.1.9-2.1.11 - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение частично устранено - отсутствует УПК у трех из шести заявленных работников - устранено частично 18.09.2024;
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение частично устранено - отсутствует аттестация по правилам РТН у пяти из шести заявленных работников - устранено частично 18.09.2024.
|
25.03.2024
05.08.2024
|
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения: ООО «Альпсервис» (0180) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.6: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.7. ООО ПКФ «Комплекс» (0079):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
25.12.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: в подтверждение требований к членству в СА «КС», заявлен только один работник.
|
05.08.2024
|
неустранено
|
Проект решения: ООО ПКФ «Комплекс» (0079) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.7: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.8. ООО «ИНТЕРГА» (0432):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
21.02.2024
плановая
|
1.1 При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: отсутствуют сведения о включении в НРС НОСТРОЙ на одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работника.
|
05.08.2024
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «ИНТЕГРА» (0432) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.8: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Предмет контроля: по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства):
1.9. ООО «СПС» (0372):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
15.03.2023
плановая
2 полугодие 2022
|
3. исполнение обязательств по договорам о СРКрСн ОКС в т. ч. ООТСиУО, заключённым с использованием конкурентных способов:
3.1. Нарушение сроков выполнения работ по договорам:
№ ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-04/2021(срок окончания работ по договору 28.02.2023) – устранено 10.08.2023,
№ ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-59/2021 (срок окончания работ по договору 30.09.2022) - устранено 10.08.2023,
№ ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-80/2021(срок окончания работ по договору 29.04.2022) – устранено 09.08.2024
|
01.07.2023
20.11.2023
01.03.2024
05.08.2024
|
устранено
|
|
10.08.2023
плановая
1 полугодие 2023
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договорам:
- № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-80/2021 до 29.04.2022 нарушение сроков исполнения обязательств – устранено 09.08.2024
- № ТП-ПКЛ-109/2021 до 31.05.2023 нарушение сроков исполнения обязательств – устранено 09.08.2024
|
20.11.2023
01.03.2024
05.08.2024
|
устранено
устранено
|
|
15.03.2024
плановая
2 полугодие 2023
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договорам:
- № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-80/2021 до 29.04.2022 – устранено 09.08.2024;
- № ТП-ПКЛ-109/2021 до 31.05.2023 – устранено 09.08.2024;
- № ЭПС-УКС/РАМ-ПКЛ-05/2021 до 29.12.2023 - устранено 22.03.2024;
- № ТП-ПКЛ-88/2022 до 31.08.2023 - устранено 22.03.2024;
- № 2918/ОАЭ-ДКСС/22/1/1 до 31.10.2023 - ввод в эксплуатацию объекта Заказчиком запланирован на август 2024;
- № ТП-ПКЛ-102/2022 до 31.10.2023 – Заказчиком приостановлены работы на объекте, отсутствие финансирования;
- № 0851200000623003456 до 31.12.2023 - устранено 28.06.2024
|
-
|
устранено
устранено
устранено
устранено
неустранено
неустранено
устранено
|
Проект решения: по проверке от 15.03.2024 ООО «СПС» (0372) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. Проверки от 15.03.2023 и от 10.08.2023 утвердить и закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.9: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.10. ООО «КСТС» (0040):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
07.03.2024
плановая
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ:
- по контракту № 01192000001230053490001 на 39 146 750 руб., предусмотрен срок выполнения работ 1 этапа до 02.11.2023г., сведения об исполнении обязательств по контракту не предоставлены;
- по контракту № 12.23 на 34 421 286,60 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 24.11.2023г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по контракту не предоставлены.
|
05.08.2024
|
устранено
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 07.03.2024 ООО «КСТС» (0040), по результатам плановой проверки признать ООО «КСТС» (0040) соответствующим предмету контроля проверок, проверки закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.10: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.11. ООО «Альпсервис» (0180):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
15.03.2024
плановая
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены.
|
05.08.2024
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «Альпсервис» (0180) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.11: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.12. ООО «МЭС» (0308):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
15.03.2024
плановая
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ по договору №12200430-20КР от 31.01.2023 (Объект г. Красноярск, ул. Западная, д. 9) - устранено 05.07.2024
|
05.08.2024
|
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 15.03.2024 ООО «МЭС» (0308), по результатам плановой проверки признать ООО «МЭС» (0308) соответствующим предмету контроля проверок, проверки закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.12: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.13 ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
15.03.2024
плановая
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ по договору №2023.4141 от 18.07.2023
|
05.08.2024
|
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 15.03.2024 ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445), по результатам плановой проверки признать ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445) соответствующим предмету контроля проверок, проверки закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.13: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Рассмотрение материалов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2024 год (март, апрель, май, июнь, июль 2024).
Александрова М.В. проинформировала комиссию о результатах проверок, проведенных за месяцы: март, апрель, май, июнь, июль 2024, в соответствии с Планом проверок на 2024.
Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия членства (требования к членству) в СА «КС»:
2.1. По результатам проведенных плановых проверок организаций:
|
№ п/п
|
№
по реестру
|
ОПФ
|
Наименование организации
|
Дата акта
|
Результат
проверки
| |
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
|
|
14
|
305
|
ООО
|
«ОМИКРОН»
|
21.03.2024
|
соответствует
|
|
|
15
|
85
|
ООО
|
ПФ «Орион»
|
20.03.2024
|
соответствует
|
|
|
16
|
36
|
ООО
|
«РеНал»
|
29.03.2024
|
соответствует
|
|
|
17
|
316
|
ООО
|
«ЗСК»
|
29.03.2024
|
соответствует
|
|
|
18
|
323
|
АО
|
«Восточная Сибирь»
|
20.03.2024
|
соответствует
|
|
|
19
|
306
|
ООО
|
ГК «Сибирьэнергоинжиниринг»
|
14.03.2024
|
соответствует
|
|
|
20
|
292
|
АО
|
«КрайДЭО»
|
29.03.2024
|
соответствует
|
|
|
21
|
319
|
ООО
|
«СоюзЛифтМонтаж»
|
09.04.2024
|
соответствует
|
|
|
22
|
320
|
ПАО
|
«ГМК «Норильский никель»
|
18.04.2024
|
соответствует
|
|
|
23
|
361
|
ООО
|
«Телеком ГХК»
|
16.04.2024
|
соответствует
|
|
|
24
|
428
|
ООО
|
«ПРОМИНЖИНИРИНГ»
|
23.04.2024
|
соответствует
|
|
|
25
|
86
|
ООО
|
СК «Аркада 21»
|
22.04.2024
|
соответствует
|
|
|
26
|
289
|
ООО
|
«СДК»
|
26.04.2024
|
соответствует
|
|
|
27
|
369
|
ФГБНУ
|
«ФИЦ КНЦ СО РАН»
|
14.05.2024
|
соответствует
|
|
|
28
|
101
|
ООО
|
ПКФ «Теплоучет»
|
07.05.2024
|
соответствует
|
|
|
29
|
52
|
ООО
|
«СТМ»
|
29.05.2024
|
соответствует
|
|
|
30
|
76
|
ООО
|
«Руслан-Строй»
|
30.05.2024
|
соответствует
|
|
|
31
|
429
|
ООО
|
«Спектр»
|
31.05.2024
|
соответствует
|
|
|
32
|
397
|
ООО
|
«Строй услуги»
|
21.05.2024
|
соответствует
|
|
|
33
|
113
|
ООО
|
«ТехПолимерСтрой»
|
20.05.2024
|
соответствует
|
|
|
34
|
438
|
ООО
|
«ЭнергоСпецСтрой»
|
31.07.2024
|
соответствует
|
|
|
35
|
419
|
ООО
|
«РУБИН»
|
21.06.2024
|
соответствует
|
|
|
36
|
134
|
ООО
|
«Димона Связь»
|
27.06.2024
|
соответствует
|
|
|
37
|
426
|
ООО
|
«Строймеханизация»
|
19.06.2024
|
соответствует
|
|
|
38
|
173
|
ООО
|
«СДС Электро Сервис»
|
28.06.2024
|
соответствует
|
|
|
39
|
446
|
ООО
|
«БТС-Красноярск»
|
06.06.2024
|
соответствует
|
|
|
40
|
132
|
ООО
|
«СибМонтажКомплект»
|
31.07.2024
|
соответствует
|
|
|
41
|
425
|
ООО
|
«СЗ «ОАЗИС»
|
30.07.2024
|
соответствует
|
|
|
42
|
204
|
ООО
|
«Гранит»
|
17.07.2024
|
соответствует
|
|
|
43
|
431
|
ООО
|
«Кровельный мир»
|
30.07.2024
|
соответствует
|
|
установлено что, нарушений условиям членства в СА «КС» не выявлено или выявленные нарушения устранены до даты заседания Контрольной комиссии.
Проект решения: утвердить результаты проверок членов Ассоциации:
|
305
|
ООО
|
«ОМИКРОН»
|
|
85
|
ООО
|
ПФ «Орион»
|
|
36
|
ООО
|
«РеНал»
|
|
316
|
ООО
|
«ЗСК»
|
|
323
|
АО
|
«Восточная Сибирь»
|
|
306
|
ООО
|
ГК «Сибирьэнергоинжиниринг»
|
|
292
|
АО
|
«КрайДЭО»
|
|
319
|
ООО
|
«СоюзЛифтМонтаж»
|
|
320
|
ПАО
|
«ГМК «Норильский никель»
|
|
361
|
ООО
|
«Телеком ГХК»
|
|
428
|
ООО
|
«ПРОМИНЖИНИРИНГ»
|
|
86
|
ООО
|
СК «Аркада 21»
|
|
289
|
ООО
|
«СДК»
|
|
369
|
ФГБНУ
|
«ФИЦ КНЦ СО РАН»
|
|
101
|
ООО
|
ПКФ «Теплоучет»
|
|
52
|
ООО
|
«СТМ»
|
|
76
|
ООО
|
«Руслан-Строй»
|
|
429
|
ООО
|
«Спектр»
|
|
397
|
ООО
|
«Строй услуги»
|
|
113
|
ООО
|
«ТехПолимерСтрой»
|
|
438
|
ООО
|
«ЭнергоСпецСтрой»
|
|
419
|
ООО
|
«РУБИН»
|
|
134
|
ООО
|
«Димона Связь»
|
|
426
|
ООО
|
«Строймеханизация»
|
|
173
|
ООО
|
«СДС Электро Сервис»
|
|
446
|
ООО
|
«БТС-Красноярск»
|
|
132
|
ООО
|
«СибМонтажКомплект»
|
|
425
|
ООО
|
«СЗ «ОАЗИС»
|
|
204
|
ООО
|
«Гранит»
|
|
431
|
ООО
|
«Кровельный мир»
|
организации соответствуют условиям членства в СА «КС».
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.1: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения:
2.2.44. ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
22.03.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.6. уплата членских взносов: членский взнос 1 кв-л 2024 - 21000,00 руб.
|
-
|
неустранено
|
Для сведения: имеется задолженность по оплате чл. взносов за 2 кв-л 2024 - 21000,00 руб., 3 кв-л 2024 - 21000,00 руб.
Проект решения 1: ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.44: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: утвердить результаты проверки от 22.03.2024 ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445), по результатам плановой проверки признать ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части уплаты регулярных членских взносов. Материалы проверки ООО «ДАРТ-СТРОЙ» (0445) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.44: «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 1.
Решение принято.
2.2.45. ООО «АльянсСтройПроект» (0393):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
27.04.2024
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки.
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на ОКС
1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлена форма 2.1.3
1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлена форма 2.1.4.4
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на ООТС и У ОКС
1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - не предоставлены свидетельства о НОК (или действующее УПК до 01.08.2022)
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - не предоставлены протоколы аттестации по правилам Ростехнадзора
1.1.3. минимальные требования к документам члена СРО - Не предоставлены отчеты по формам 2.1.1, 2.1.2А, 2.1.2Б, 2.1.7-2.1.9
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения 1: ООО «АльянсСтройПроект» (0393) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.45: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: утвердить результаты проверки от 27.04.2024 ООО «АльянсСтройПроект» (0393), по результатам плановой проверки признать ООО «АльянсСтройПроект» (0393) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах. Материалы проверки ООО «АльянсСтройПроект» (0393) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.45: «за» - 2*; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 2.
Решение принято.
* применён п. 4.16 Положения о контрольной комиссии СА «КС» (утверждено решением Совета СА «КС» от 22.10.2020 протокол № 10/4), (далее – Положение о контрольной комиссии).
2.2.46. ООО «КСТС» (0040):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
28.06.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: кадровый состав не подтвержден;
1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлен отчет по форме 2.1.2А, 2.1.4.4
|
-
|
неустранено
неустранено
|
Проект решения: ООО «КСТС» (0040) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.46: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2.47. ООО «СибЖДРемСтрой» (0388):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
27.06.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: сведения об одном из двух необходимых специалистах не включены в НРС, при этом специалистом пройдена НОК.
|
-
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «СибЖДРемСтрой» (0388) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.47: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2.48. МУП ТС (0055):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
11.06.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - отсутствуют сведения о включении в национальный реестр специалистов НОСТРОЙ одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работника.
|
-
|
неустранено
|
Проект решения: МУП ТС (0055) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.48: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3. Рассмотрение информации, переданной в СА «КС» Стройнадзором /Ростехнадзором, в отношении организаций – членов СА «КС» о выявленных нарушениях при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства.
Александрова М.В. проинформировала о том, что Контрольной комиссии переданы результаты контрольных мероприятий Стройнадзора Красноярского края.
3.1.49. Контрольной комиссии переданы результаты контрольных мероприятий Стройнадзора Красноярского края, проверка проведена на поднадзорном ему объекте капитального строительства: «Здание административно-бытового корпуса серного цеха №2» по адресу: Красноярский края, Норильск, тер. Надеждинского металлургического завода, на котором ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320, ИНН 84010057030, застройщик), осуществляют деятельность по СРКрС (строительный контроль).
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований по предыдущим проверкам, а именно замечания не устранены в требуемом объеме по проверкам:
- от 28.07.2022 акт №1154-ОНС-3 не устранены нарушения – пункты: 5,6;
- от 29.09.2022 акт №1431-ОНС-3 не устранены нарушения – пункты: 1;
- от 02.05.2023 акт №575-ОНС-3 не устранены нарушения – пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
В ходе новой проверки выявлены нарушения обязательных требований в части строительного контроля (28 пунктов) и выдан акт от 30.10.2023 № 1551-ОНС-3 с требованием устранить нарушения.
В организацию 09.11.2023 направлен запрос о предоставлении письменных пояснений о причинах, препятствующих устранению нарушений, либо сведений о ходе мероприятий по полному либо частичному устранению нарушений, в срок до 20.11.2023.
На 20.11.2023 представителем организации сообщено, что по акту проверки № 1551-ОНС-3 от 30.10.2023, срок устранения замечаний 15.01.2024, по истечении срока уведомят СА «КС» об устранении замечаний. Комиссией установлен срок для устранения нарушений 29.01.2024.
На 29.01.2024 представителем организации (сообщением от 30.01.2024 по эл. почте) сообщено, что замечания ГСН устранены. Изменены сроки сдачи объекта, окончание работ запланировано на 29.02.2024 года. Извещение не направлялось в Стройнадзор, исполнение выявленных нарушений будет проверено по факту при сдаче объекта.
Письмо о завершении работ и изменения графика проверок от 24.01.2024 № ЗФ/2596-исх направлено в адрес ГСН, вопросы решены. Итоговая проверка ГСН запланирована на март 2024 года.
На 28.03.2024, в ответ на уведомление от 19.03.2024 №76, представителем организации (сообщением от 22.03.2024 по эл. почте) сообщено, что по объекту: «Реконструкция административно-бытового комплекса Цеха производства элементарной серы №2» Надеждинского металлургического завода имени Б.И. Колесникова Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» / шифр НМЗ-АБК-ЦПЭС-2/»:
1) нарушения, перечисленные в предписании об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства от 30.10.2023 г. № 1551-ОНС-3, выданного Службой строительного и жилищного контроля Красноярского края – устранены;
2) в соответствии с Решением о проведении внеплановой выездной проверки от 29.02.2024 г. № 255-ГСН в связи с завершением строительства объекта капитального строительства в период с 18.03.2024 г. по 29.03.2024 г. Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края проводится внеплановая выездная проверка;
3) по окончании внеплановой выездной проверки ожидается получение Заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации и техническим регламентам.
Предоставлены документы, подтверждающие прохождение проверки.
Ко дню заседания комиссии предоставлены документы, подтверждающие исполнение предписаний в требуемом объеме, а также документы, разрешающие ввод в эксплуатацию объекта.
Проект решения: прекратить контроль над исполнением выявленных нарушений по акту проверки №1551-ОНС-3 от 30.10.2023 выданного ПАО «ГМК «Норильский никель» (0320, ИНН 84010057030) Стройнадзором Красноярского края.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.49: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 4. Рассмотрение материалов проверок, проведенных в соответствии с Планом проверок на 2024 год по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2024 года.
Слушали Александрову М.В., которая информировала о результатах плановых проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в июле 2024 года в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2024 год по следующим предметам контроля:
1) исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства).
4.1. По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения:
4.1.50. ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
05.08.2024
плановая
|
3.1. Нарушение сроков выполнения работ по договорам:
№ НТЭК-32-1596/22 на 109 845 583,64 руб. и № НТЭК-32-1642/22 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023, сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены;
№ НТЭК-32-1151/22 на 145 048 220,99 руб. и № НТЭК-32-1173/22 на 44 825 898,04 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.03.2023г.,
№ НТЭК-32-1547/22 на 120 000 209,64 руб. предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023.
Сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены. Ранее ООО «АЛЬПСТРОЙ» предоставляло письмо № НТЭК/ 9393-исх от 16.05.2023г. от представителя заказчика - АО «НТЭК» о согласовании продления сроков выполнения работ, по выше указанным договорам, в котором заказчик просил ООО «АЛЬПСТРОЙ» произвести подготовку всех документов, в том числе корректировку календарных графиков производства работ с учетом дополнительных работ и согласовать их с заказчиком. В настоящий момент, откорректированных и согласованных с заказчиком календарных графиков производства работ по договорам, подтверждающих продление сроков выполнения работ, ООО «АЛЬПСТРОЙ» не предоставлено.
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения: ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.50: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.51. ООО «Капитальный ремонт» (0394):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
02.08.2024
плановая
|
1. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 02.05.2024) по договору № 12200410-5КР от 19.01.2024 (Объект: г. Зеленогорск, ул. Советская, д.2) Письмом исх. 500 от 09.08.2024 ООО «Капитальный ремонт» пояснило, что в процессе выполнения работ выявлены дополнительные работы, не учтенные в проектно-сметной документации, в связи с чем работы были приостановлены для согласования изменений. Планируемый срок завершения работ до 15.09.2024.
2. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 16.04.2024) по договору № 12300204-101КР от 01.08.2024 (Объект: г. Канск, ул. 4-й городок, д. 9) Письмом исх. 500 от 09.08.2024 ООО «Капитальный ремонт» сообщило о наличии факта воспрепятствования в допуске на МКД для проведения капитального ремонта подвального помещения, в связи с чем, упущено время проведения работ до наступления отрицательных температур, ООО «Капитальный ремонт» направляло в адрес Фонда КРМКДКК обращение о согласовании графика на летний период 2024 года, по состоянию на 01.08.2024 работы завершены, ожидается приемка Региональным фондом КРМКДКК.
|
-
|
неустранено
неустранено
|
Проект решения: ООО «Капитальный ремонт» (0394) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.51: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.52. ООО «МЭС» (0308):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
05.08.2024
плановая
|
1.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.04.2024) по договору № 12300052-40КР от 12.04.2023 - объект п. Элита, мкр-н д. 2 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило о подаче иска в Арбитражный суд Красноярского края дело № А33-32441/2023).
2. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.05.2024) по договору №12300086-53КР от 03.05.2023 - объект г. Канск ул. Пролетарская, д. 29 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило, что фондом КРМКДКК была сформирована комиссия по установлению факта воспрепятствования, результаты комиссии не предоставлены).
3. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.05.2024) по договору №12300086-55КР от 03.05.2023 - объект г. Канск, ул. Московская, д. 16 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило, что фондом КРМКДКК была сформирована комиссия по установлению факта воспрепятствования, результаты комиссии не предоставлены).
4. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 02.05.2024) по договору № 12300120-68КР от 30.05.2023 - объект г. Канск, ул. Эйдемана, д. 7/1 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило, что фондом КРМКДКК была сформирована комиссия по установлению факта воспрепятствования, результаты комиссии не предоставлены).
5. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.05.2024) по договору № 12300119-67КР от 30.05.2023 - устранено 09.08.2024, предоставлены все акты приемки по всем объектам договора, по объекту г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 8Е - поступила претензия от фонда КРМКДКК о некачественно выполненных работах.
6. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 16.04.2024) по договору № 12300164-88КР от 05.07.2023 - устранено 09.08.2024
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
устранено
устранено
|
Проект решения: ООО «МЭС» (0308) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.52: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.53. ООО «СПС» (0372):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
22.07.2024
плановая
|
1. Нарушение сроков выполнения работ по договору № 2918/ОАЭ-ДКСС/22/1/1 от 25.08.2022 - срок выполнения работ до 31.10.2023
2. Нарушение сроков выполнения работ по договору №ТП-ПКЛ-102/2022 от 06.09.2022 - срок выполнения работ до 31.10.2023
3. Нарушение сроков выполнения работ по договору №ТП-ПКЛ-120/2022 от 15.12.2022 - срок выполнения работ до 29.03.2024
4. Нарушение сроков выполнения работ по договору №0851200000623003456 от 05.06.2023 - срок выполнения работ до 30.06.2024 - в ЕИС размещено доп. соглашение №3 о продлении срока действия договора до 30.12.2024 - устранено.
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
устранено
|
Проект решения: ООО «СПС» (0372) установить срок до 10.12.2024 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.53: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.54. ООО «Промстрой» (0019):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
09.08.2024
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.
Организация не соответствует требованиям в части:
3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года.
|
-
|
неустранено
неустранено
|
Проект решения:
1. По результатам плановой проверки от 09.08.2024 ООО «Промстрой» (0019) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.
2. Утвердить результаты проверки от 09.08.2024 ООО «Промстрой» (0019), проверку закрыть.
3. Материалы плановой проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.54: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.55. ООО ПСК «Сибирь» (0088):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
09.08.2024
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленные сроки не предоставлены отчеты по форма 2.1.6., 2.1.6.1
|
-
|
неустранено
|
Проект решения:
1. По результатам плановой проверки от 09.08.2024 ООО ПСК «Сибирь» (0088) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.
2. Утвердить результаты проверки от 09.08.2024 ООО ПСК «Сибирь» (0088), проверку закрыть.
3. Материалы плановой проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.55: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.56. ООО «СибСтрой» (0241):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
09.08.2024
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.
Организация не соответствует требованиям в части:
3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года.
|
-
|
неустранено
неустранено
|
Проект решения:
1. По результатам плановой проверки от 09.08.2024 ООО «СибСтрой» (0241) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.
2. Утвердить результаты проверки от 09.08.2024 ООО «СибСтрой» (0241), проверку закрыть.
3. Материалы плановой проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.56: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.57. ООО «СТЭМ» (0298):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
09.08.2024
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.
Организация не соответствует требованиям в части:
3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года.
|
-
|
неустранено
неустранено
|
Проект решения:
1. По результатам плановой проверки от 09.08.2024 ООО «СТЭМ» (0298) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.
2. Утвердить результаты проверки от 09.08.2024 ООО «СТЭМ» (0298), проверку закрыть.
3. Материалы плановой проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.57: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.1.58. ООО «Электросила» (0027):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
09.08.2024
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.
Организация не соответствует требованиям в части:
3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года.
|
-
|
неустранено
неустранено
|
Проект решения:
1. По результатам плановой проверки от 09.08.2024 ООО «Электросила» (0027) признать несоблюдающей требования в части предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов.
2. Утвердить результаты проверки от 09.08.2024 ООО «Электросила» (0027), проверку закрыть.
3. Материалы плановой проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.58: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
4.2. По результатам проведенных плановых проверок, в соответствии с Планом проверок на 2024 год, по предмету контроля – исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 1 полугодие 2024 года без нарушений проверку прошло 103 организации. См. приложение 2 – список.
Проект решения: утвердить результаты проверок организаций-членов СРО, прошедших проверки без нарушений по указанному предмету контроля проверки в соответствии со списком.
Результат голосования по вопросу 4 часть 2: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5. Рассмотрение материалов внеплановых проверок организаций – членов СРО (обращение).
5.59. В СА «КС» поступило обращение от Регионального фонда КРМДКК. В обращении указано, что ООО «МЭС» уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, принятых на себя после осуществления капитального ремонта по договору № 12300120-68КР от 30.05.2023.
В отношении ООО «МЭС» проведена внеплановая документарная проверка.
В ходе проверки выявлено, что:
1. Нарушений сроков выполнения работ в основной период действия договора № 12300120-68КР от 30.05.2023 не выявлено;
2. Нарушений качества выполнения работ в основной период действия договора № 12300120-68КР от 30.05.2023 не выявлено, отсутствие претензий у Заказчика к Подрядчику, подтверждено актом комиссионной приемки выполненных работ от 29.12.2023.
3. Нарушены сроки выполнения работ в период действия гарантийных обязательств - письменное извещение Региональному Фонду КРМКДКК направлено за пределами срока, установленного п. 7.2 договора № 12300120-68КР от 30.05.2023; письмом № 863 от 31.07.2024 ООО «МЭС» предоставило скан-копию договора от 26.07.2024 № 26/07-01, заключенного с ИП Зикриллоевым Х.Н. на выполнение работ по ремонту подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 7, в рамках гарантийных обязательств по договору № 12300120-68КР от 30.05.2023; приказ о назначении ответственного лица от ООО «МЭС», форма 2.1.6. 2.1.6.1
Проект решения:
1. Установить контроль в части исполнения ООО «МЭС» (0308) гарантийных обязательств по объекту Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 7 в рамках договора № 12300120-68КР от 30.05.2023.
2. ООО «МЭС» (0308) до 10.12.2024 предоставить в СА «КС»: комиссионный акт об устранении, выявленных в гарантийный период, недостатков работ в рамках договора № 12300120-68КР от 30.05.2023, а также иные существенные документы, подтверждающие устранение недостатков работ. Предоставленные ООО «МЭС» документы будут рассмотрены на очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 5 часть 5.59: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Председатель Контрольной комиссии СА «КС» _ С.Н. Береснев
Протокол вел ответственный секретарь
Контрольной комиссии СА «КС» _ М.В. Александрова
Приложение 1 к протоколу б/н от 24.09.2024
заседания Контрольной комиссии СА «КС»
По тексту используются следующие аббревиатуры и сокращения
АО – акционерное общество;
А РТН – аттестация по правилам Ростехнадзора;
ГрСК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;
ДИ – должностная инструкция;
ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»
Договор СП – договор строительного подряда
КК – Контрольная комиссия СА «КС»
НРС – национальный реестр специалистов в области строительства НОСТРОЙ;
ОКС – объект(ы) капитального строительства;
ООиТС, ООТС – особо опасные, технически сложные объекты;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОДО – обеспечение договорных обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615);
ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;
ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;
ПСРО – предельный совокупный размер обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615);
СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос;
СРО – саморегулируемая организация;
ТК – трудовая книжка;
УПК – удостоверение о повышении квалификации в области строительства;
УО – уникальные объекты капитального строительства;
ФСРО – фактический совокупный размер обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615).
Приложение 2 к протоколу б/н от 24.09.2024
заседания Контрольной комиссии СА «КС»
Список организаций-членов СА «КС», прошедших проверку без нарушений
в период с 22.07.2024 по 09.08.2024
|
N
|
№ в реестре СРО
|
ОПФ
|
Член СРО
|
ИНН
|
Тип, вид проверки
|
Дата проверки
|
|
1
|
11
|
ООО
|
ВЕГА
|
2453011195
|
плановая документарная
|
06.08.2024
|
|
2
|
14
|
ООО
|
фирма БЛИК
|
2464000935
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
3
|
22
|
ООО
|
Абрис
|
2454013396
|
плановая документарная
|
01.08.2024
|
|
4
|
28
|
ООО
|
Стройтэк
|
2459013914
|
плановая документарная
|
30.07.2024
|
|
5
|
29
|
ООО
|
Краспромавтоматика
|
2463258770
|
плановая документарная
|
31.07.2024
|
|
6
|
35
|
ООО
|
МЕНТАЛ-ПЛЮС
|
2461024536
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
7
|
36
|
ООО
|
РеНал
|
2443013299
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
8
|
38
|
ООО
|
Альфа СЗ
|
2460001399
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
9
|
40
|
ООО
|
КСТС
|
2464063773
|
плановая документарная
|
02.08.2024
|
|
10
|
41
|
ООО
|
Сервис-Центр
|
2443018836
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
11
|
52
|
ООО
|
СТМ
|
2463086320
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
12
|
55
|
МУП
|
ТС МУП
|
2453000242
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
13
|
56
|
ООО
|
СК Галикон
|
2464055282
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
14
|
60
|
ООО
|
ИСК Омега
|
2463059894
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
15
|
69
|
ООО
|
ПКП Алекс
|
2443002113
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
16
|
76
|
ООО
|
Руслан-Строй
|
2460084162
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
17
|
79
|
ООО
|
ПКФ Комплекс
|
2466007647
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
18
|
85
|
ООО
|
ПФ Орион
|
2424000640
|
плановая документарная
|
06.08.2024
|
|
19
|
86
|
ООО
|
СК Аркада 21
|
2463083745
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
20
|
101
|
ООО
|
Теплоучет ПКФ
|
2465037293
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
21
|
102
|
ООО
|
ЭкоСтрой
|
2465080838
|
плановая документарная
|
23.07.2024
|
|
22
|
103
|
ООО
|
Уровень фирма
|
2453006886
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
23
|
104
|
ООО
|
АРКАДА
|
2453010843
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
24
|
106
|
ООО
|
ИК РОСА
|
2466208537
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
25
|
113
|
ООО
|
ТехПолимерСтрой
|
2464047281
|
плановая документарная
|
05.08.2024
|
|
26
|
132
|
ООО
|
СибМонтажКомплект
|
2463076579
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
27
|
134
|
ООО
|
Димона Связь
|
2464043079
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
28
|
137
|
ООО
|
Центр-строй
|
2460200404
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
29
|
142
|
ООО
|
НПО Пульсар
|
2458000849
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
30
|
149
|
ООО
|
ФОН
|
2465232128
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
31
|
150
|
ООО
|
Соврудник
|
2434012299
|
плановая документарная
|
06.08.2024
|
|
32
|
156
|
ООО
|
Крипта К
|
2460218779
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
33
|
159
|
ООО
|
ПКФ Флик
|
2461004829
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
34
|
162
|
ООО
|
Универсал
|
2462201386
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
35
|
163
|
ООО
|
СПГ Ермак
|
2466111655
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
36
|
168
|
ООО
|
ХРСУ
|
2454002980
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
37
|
173
|
ООО
|
СДС Электро Сервис
|
2465096926
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
38
|
189
|
ООО
|
ЭКРА-Сибирь
|
2464208563
|
плановая документарная
|
01.08.2024
|
|
39
|
193
|
ООО
|
СТРОЙСЕРВИС-2000
|
2466082531
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
40
|
195
|
ООО
|
Эско Восток КрК
|
2465106250
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
41
|
201
|
ООО
|
СК ТСТ
|
2460035461
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
42
|
204
|
ООО
|
Гранит
|
2466212090
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
43
|
210
|
ООО
|
Теплострой
|
2459014611
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
44
|
224
|
ООО
|
Автоспецтехника
|
2446030750
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
45
|
228
|
ООО
|
СОЮЗ
|
2423010331
|
плановая документарная
|
30.07.2024
|
|
46
|
236
|
АО
|
Кызылская ТЭЦ
|
1701041247
|
плановая документарная
|
02.08.2024
|
|
47
|
265
|
АО
|
Решетнёв
|
2452034898
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
48
|
281
|
ООО
|
Кратэр
|
2460080993
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
49
|
287
|
ООО
|
Газпром морские проекты
|
2466091092
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
50
|
289
|
ООО
|
СДК
|
2466247857
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
51
|
292
|
АО
|
КрайДЭО
|
2460113649
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
52
|
304
|
ООО
|
БЕТА
|
2460088921
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
53
|
306
|
ООО
|
ГК Сибирьэнергоинжиниринг
|
2464264800
|
плановая документарная
|
29.07.2024
|
|
54
|
309
|
ООО
|
ЦИА
|
2466227201
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
55
|
312
|
ООО
|
Кратэк
|
2465121026
|
плановая документарная
|
29.07.2024
|
|
56
|
315
|
ООО
|
Промышленная Автоматизация
|
2465148860
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
57
|
316
|
ООО
|
ЗСК
|
2457061775
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
58
|
317
|
ООО
|
АРКО
|
2465090709
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
59
|
319
|
ООО
|
СоюзЛифтМонтаж
|
2464248573
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
60
|
322
|
ООО
|
НЭТО
|
2463007215
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
61
|
323
|
АО
|
Восточная Сибирь
|
2465006513
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
62
|
325
|
ООО
|
Лифтмонтаж
|
2453008971
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
63
|
335
|
ООО
|
СВК
|
2462043066
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
64
|
337
|
ООО
|
СМП СОЮЗ
|
2443047322
|
плановая документарная
|
31.07.2024
|
|
65
|
339
|
ООО
|
СтройГарант
|
2403002501
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
66
|
342
|
АО
|
Гидроэлектромонтаж ТП
|
2457007418
|
плановая документарная
|
06.08.2024
|
|
67
|
343
|
ООО
|
СибСтройКом
|
2464232848
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
68
|
347
|
ООО
|
СВР
|
2459014594
|
плановая документарная
|
09.08.2024
|
|
69
|
350
|
ООО
|
Спринг
|
2466003466
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
70
|
352
|
ООО
|
Монтехком
|
8401006290
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
71
|
357
|
ООО
|
Сибирский строитель
|
2463240596
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
72
|
359
|
ООО
|
Лифтремонт
|
2464050005
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
73
|
361
|
ООО
|
Телеком ГХК
|
2452201651
|
плановая документарная
|
29.07.2024
|
|
74
|
367
|
ООО
|
Новоангарский обогатительный комбинат
|
2426003607
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
75
|
368
|
ООО
|
АСК
|
2463105389
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
76
|
371
|
ООО
|
СК Опора
|
2460251007
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
77
|
375
|
ООО
|
СК Витраж
|
2443041881
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
78
|
378
|
ООО
|
СибМост ССК
|
2463255497
|
плановая документарная
|
29.07.2024
|
|
79
|
381
|
ООО
|
СтройСервис
|
2457074781
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
80
|
384
|
ООО
|
ПСМК
|
2457083313
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
81
|
387
|
ООО
|
Партизанская Строительная Компания
|
2430003448
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
82
|
390
|
ИП
|
Петухов Вадим Егорович
|
245700483642
|
плановая документарная
|
23.07.2024
|
|
83
|
393
|
ООО
|
АльянсСтройПроект
|
2465141745
|
плановая документарная
|
30.07.2024
|
|
84
|
396
|
ООО
|
ПСК ВЕКТОР
|
2411019072
|
плановая документарная
|
30.07.2024
|
|
85
|
410
|
ИП
|
Петров Константин Владимирович ИП
|
246312947085
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
86
|
411
|
ООО
|
Собитек
|
2465315303
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
87
|
412
|
ООО
|
ВКС
|
2465192203
|
плановая документарная
|
05.08.2024
|
|
88
|
413
|
КГКУ
|
Техноцентр министерства культуры края
|
2466161906
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
89
|
414
|
ООО
|
Строительные системы
|
2464150610
|
плановая документарная
|
06.08.2024
|
|
90
|
415
|
ООО
|
ТАЙМЫРПРОМСТРОЙ
|
2457084797
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
91
|
416
|
ООО
|
Строй-Енисей ООО
|
2464236070
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
92
|
417
|
АО
|
ГЕРМАНИЙ
|
2462214466
|
плановая документарная
|
08.08.2024
|
|
93
|
418
|
ООО
|
Оникс СК
|
2459021143
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
94
|
419
|
ООО
|
РУБИН
|
2460105750
|
плановая документарная
|
26.07.2024
|
|
95
|
421
|
МКУ г. Красноярска
|
УРТСЖиМС
|
2466139058
|
плановая документарная
|
25.07.2024
|
|
96
|
423
|
ООО
|
СК СибМостПроект
|
2463255360
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
97
|
426
|
ООО
|
Строймеханизация
|
2465157167
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
98
|
428
|
ООО
|
ПРОМИНЖИНИРИНГ
|
2466181691
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
99
|
429
|
ООО
|
Спектр
|
2443050572
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
100
|
432
|
ООО
|
ИНТЕГРА (ООО Промстрой)
|
2466169045
|
плановая документарная
|
30.07.2024
|
|
101
|
442
|
ООО
|
СпецКотлоСтрой
|
2460121093
|
плановая документарная
|
22.07.2024
|
|
102
|
444
|
ООО
|
СК СТМ
|
2411030510
|
плановая документарная
|
24.07.2024
|
|
103
|
445
|
ООО
|
ДАРТ-СТРОЙ
|
2460110704
|
плановая документарная
|
01.08.2024
|
