28.05.2025
Протокол КК
Протокол КК
ПРОТОКОЛ
заседания Контрольной комиссии Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)
г. Красноярск 27.05.2025
Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44 «г», пом. 150.
Форма: заочная.
Начало голосования: 22.05.2025 с 14.00, окончание голосования: 26.05.2025 до 17.00.
Приём опросных листов по адресу электронной почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru, либо по адресу: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 44Г, пом. 150.
Общее количество членов Контрольной комиссии по состоянию на 22.05.2025 – 5 человек.
В голосовании приняли участие члены Контрольной комиссии: Береснев С.Н., Воронов Е.Н., Пономарев К.В., Бутенко В.Г., что составляет 80% от общего количества членов комиссии. Решения, принятые Контрольной комиссией, являются правомочными.
Подсчет голосов и протокол ведет ответственный секретарь Контрольной комиссии – инспектор контрольно-экспертного отдела СА «КС» Александрова М.В.
Список аббревиатур и сокращений по тексту протокола см. приложение 1.
Повестка заседания:
Вопрос 1. Рассмотрение материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.
Вопрос 2. Рассмотрение материалов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2025 год (январь, февраль, март 2025).
Вопрос 3. Рассмотрение материалов проверок, проведенных в соответствии с Планом проверок на 2025 год: по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2024 года; по соответствию фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО) за 2024 год.
Вопрос 4. Рассмотрение материалов внеплановых проверок организаций – членов СРО (обращение).
В рамках подготовки материалов к заседанию Контрольной комиссии СА «КС» заинтересованным лицам, на электронные адреса организаций (по списку), которые заявлены членами Ассоциации при вступлении или в период участия (членства) в Ассоциации, направлено 12.05.2025 уведомление от 12.05.2025 исх. №136 о рассмотрении материалов проверок на заседании Контрольной комиссии. Дополнительно уведомление о работе Контрольной комиссии размещено на сайте СА «КС» - https://sro-krasstroy.ru.
Вопрос 1. Рассмотрение материалов проверок, по которым ранее Контрольной комиссией установлен срок для устранения нарушений.
Александрова М.В. проинформировала комиссию о действии/бездействии организаций по устранению нарушений в срок до 20.05.2025, для приведения своей деятельности в соответствие обязательным требованиям Ассоциации.
Результат на 22.05.2025:
Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»:
1.1. ООО «ФОН» (0149):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
21.08.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – не подтвержден кадровый состав на одного из двух заявленных работников - 31.01.2024 нарушение устранено;
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на одного из пяти заявленных работников - устранено частично 31.01.2024 - кадровый состав подтвержден, не подтверждено наличие повышения квалификации и аттестации по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников - 16.05.2024 замена специалиста (не соответствовавшего при проверке), нарушение частично устранено - предоставлено удостоверение о повышении квалификации на вновь заявленного специалиста, но не подтверждено наличие аттестации по правилам Ростехнадзора.
|
29.01.2024
25.03.2024
05.08.2024
10.12.2024
11.02.2025
20.05.2025
|
устранено
неустранено
|
|
30.09.2024
плановая
|
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:
1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из пяти заявленных работников.
|
11.02.202
20.05.2025
|
неустранено
|
Проект решения 1: утвердить результаты проверок от 21.08.2023, от 30.09.2024 ООО «ФОН» (0149), по результатам плановых проверок признать ООО «ФОН» (0149) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства. Материалы проверок ООО «ФОН» (0149) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.1: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: ООО «ФОН» (0149) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.1: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 2*.
Решение принято.
* применён п. 4.16 Положения о контрольной комиссии СА «КС» (утверждено решением Совета СА «КС» от 22.10.2020 протокол № 10/4), (далее – Положение о контрольной комиссии).
1.2. ИП Жмулевский Д.А. (0373):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
30.11.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не предоставлен документ, подтверждающий прохождение независимой оценки квалификации, на одного из двух заявленных в подтверждение требованиям к членству в СА «КС» работника.
|
25.03.2024
05.08.2024
10.12.2024
11.02.2025
20.05.2025
|
неустранено
|
|
27.12.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - подтверждено наличие только одного работника, соответствующего требованиям к членству в СА «КС», вместо минимально необходимых двух.
|
20.05.2025
|
неустранено
|
Проект решения 1: утвердить результаты проверок от 30.11.2023, от 27.12.2024 ИП Жмулевский Д.А. (0373), по результатам плановых проверок признать ИП Жмулевский Д.А. (0373) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства. Материалы проверок ИП Жмулевский Д.А. (0373) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.2: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: ИП Жмулевский Д.А. (0373) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.2: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 2*.
Решение принято.
* применён п. 4.16 Положения о контрольной комиссии СА «КС» (утверждено решением Совета СА «КС» от 22.10.2020 протокол № 10/4), (далее – Положение о контрольной комиссии).
1.3. ООО ПКФ «Комплекс» (0079):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
25.12.2023
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: в подтверждение требований к членству в СА «КС», заявлен только один работник.
|
05.08.2024
10.12.2024
11.02.2025
20.05.2025
|
неустранено
|
|
31.01.2025 плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - подтверждено наличие только одного работника, соответствующего требованиям к членству в СА «КС», вместо минимально необходимых двух;
1.1.6. уплата членских взносов – задолженность по уплате членских взносов за 1 кв. 2025 г. в сумме 24 000 рублей – устранено 24.02.2025
|
20.05.2025
|
неустранено
устранено
|
Проект решения 1: утвердить результаты проверок от 25.12.2023, от 31.01.2025 ООО ПКФ «Комплекс» (0079), по результатам плановых проверок признать ООО ПКФ «Комплекс» (0079) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства. Материалы проверок ООО ПКФ «Комплекс» (0079) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.3: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: ООО ПКФ «Комплекс»(0079) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.3: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 2*.
Решение принято.
* применён п. 4.16 Положения о контрольной комиссии СА «КС» (утверждено решением Совета СА «КС» от 22.10.2020 протокол № 10/4), (далее – Положение о контрольной комиссии).
1.4. ООО «Альпсервис» (0180):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
27.12.2023
плановая
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные извещением о проверке сроки, требуемые сведения не предоставлены - устранено 29.01.2024
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 29.01.2024 нарушение частично устранено - кадровый состав подтвержден, отсутствуют сведения о включении в НРС одного из двух заявленных работников - устранено 18.09.2024 в полном объеме;
1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлены документы, подтверждающие сведения о наличии имущества, используемого в производственной деятельности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлены документы, подтверждающие наличие системы контроля качества работ и системы охраны труда - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены отчеты по форме 2.1.1-2.1.3, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.4, 2.1.9-2.1.11 - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав - не предоставлены трудовые книжки на заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение устранено;
1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение частично устранено - отсутствует УПК у трех из шести заявленных работников - устранено частично 18.09.2024 – устранено в полном объеме 26.04.2025;
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора – сведения не предоставлены - 29.01.2024 нарушение частично устранено - отсутствует аттестация по правилам РТН у пяти из шести заявленных работников - устранено частично 18.09.2024 – частично устранено 26.02.2025 только у одного заявленного работника отсутствует А РТН.
|
25.03.2024
05.08.2024
10.12.2024
11.02.2025
20.05.2025
|
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
неустранено
|
|
30.01.2025
плановая
|
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у двух из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 26.02.2025 нарушение частично устранено - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.
|
20.05.2025
|
неустранено
|
Проект решения 1: утвердить результаты проверок от 27.12.2023 и от 31.01.2025 ООО «Альпсервис» (0180), по результатам плановых проверок признать ООО «Альпсервис» (0180) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства. Материалы проверок ООО «Альпсервис» (0180) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.4: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: ООО «Альпсервис» (0180) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.4: «за» - 2; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 2*.
Решение принято.
* применён п. 4.16 Положения о контрольной комиссии СА «КС» (утверждено решением Совета СА «КС» от 22.10.2020 протокол № 10/4), (далее – Положение о контрольной комиссии).
1.5. ООО «КСТС» (0040):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
28.06.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: кадровый состав не подтвержден - 10.12.2024 нарушение частично устранено - кадровый состав не подтвержден на одного из двух заявленных работников - 20.05.2025 нарушение устранено в полном объеме;
1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлен отчет по форме 2.1.2А, 2.1.4.4 – устранено 10.12.2024
|
10.12.2024
11.02.2025
20.05.2025
|
устранено
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 28.06.2024 ООО «КСТС» (0040) , по результатам проверки признать ООО «КСТС» (0040) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.5: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.6. ООО ПКП «Алекс» (0069):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
23.08.2024
плановая
|
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует действующая аттестация по правилам Ростехнадзора у двух из пяти заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников – устранено 25.04.2025
|
11.02.2025
20.05.2025
|
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 23.08.2024 ООО ПКП «Алекс» (0069), по результатам проверки признать ООО ПКП «Алекс» (0069) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.6: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.7. ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
26.09.2024
плановая
|
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у одного из шести заявленных работников
|
11.02.2025
20.05.2025
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «АЛЬСТРОЙ» (0441) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.7: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.8. ООО «СПС» (0372):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
31.10.2024
плановая
|
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав, отсутствует 2 из 6 заявленных специалистов; 10.02.2025 устранено - заявлено 6 специалистов;
1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - не предоставлены документы, подтверждающие квалификацию на 2 специалистов;10.02.2025 частично устранено - отсутствует НОК на 1 специалиста - устранено 20.05.2025;
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - не предоставлены документы, подтверждающие аттестацию по правилам Ростехнадзора на 2 специалистов; 10.02.2025 частично устранено - отсутствует аттестация РТН на 1 специалиста - устранено 20.05.2025
|
11.02.2025
20.05.2025
|
устранено
устранено
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 31.10.2024 ООО «СПС» (0372), по результатам проверки признать ООО «СПС» (0372) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.8: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.9. ООО «ВЕГА» (0011):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
29.11.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – отсутствует независимая оценка квалификации и сведения о включении в НРС у двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 14.01.2025 нарушение частично устранено - предоставлены свидетельства о прохождении НОК на двух заявленных работников, сведения о включении их в НРС - отсутствуют;
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов – отсутствуют сведения о проведении независимой оценки квалификации у пяти из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 14.01.2025 нарушение частично устранено – отсутствуют сведения о прохождении НОК у трех из шести заявленных работников;
1.2.4. минимальные требования к наличию аттестации работников по правилам Ростехнадзора – отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у трех, из шести заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.
|
20.05.2025
|
неустранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения 1: ООО «ВЕГА» (0011) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.9: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: утвердить результаты проверки от 29.11.2024 ООО «ВЕГА» (0011), по результатам плановой проверки признать ООО «ВЕГА» (0011) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства. Материалы проверки ООО «ВЕГА» (0011) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.9: «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 1.
Решение принято.
1.10. ООО «ИнноТех Инжиниринг» (0409):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
29.11.2024
плановая
|
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - не предоставлены протоколы аттестации на 4-х из 5-ти заявленных специалистов - 20.05.2025 на двух специалистов предоставлена А РТН – 21.05.2025 устранено в требуемом объеме.
|
20.05.2025
|
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 29.11.2024 ООО «ИнноТех Инжиниринг» (0409), по результатам проверки признать ООО «ИнноТех Инжиниринг» (0409) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.10: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.11. ООО «Красноярский центр строительства», ООО «КЦС» (0405):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
27.12.2024
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – отсутствует независимая оценка квалификации и сведения о включении в НРС у двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 13.05.2025, 15.05.2025 нарушение частично устранено - предоставлено свидетельство НОК на двух заявленных работников, сведения о включении их в НРС отсутствуют.
|
20.05.2025
|
неустранено
|
Проект решения 1: ООО «КЦС» (0405) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.11: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: утвердить результаты проверки от 27.12.2024 ООО «КЦС» (0405), по результатам плановой проверки признать ООО «КЦС» (0405) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований к кадровому составу для выполнения работ по СРКрС на ОКС. Материалы проверки ООО «КЦС» (0405) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.11: «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 1.
Решение принято.
1.12. ООО «Спринг» (0350):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
27.12.2024
плановая
|
1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:
1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора: не предоставлена А РТН на четырех заявленных специалистов в отчете 2.1.2б – 10.02.2025 частично устранено, предоставлены сведения на одного специалиста.
|
20.05.2025
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «Спринг» (0350) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.12: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Предмет контроля: исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства), соответствие ФСРО:
1.13 ООО «СПС» (0372):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
15.03.2024
плановая
2 полугодие 2023
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договорам:
- № ЭПС-УКС/ОВК-ПКЛ-80/2021 до 29.04.2022 – устранено 09.08.2024;
- № ТП-ПКЛ-109/2021 до 31.05.2023 – устранено 09.08.2024;
- № ЭПС-УКС/РАМ-ПКЛ-05/2021 до 29.12.2023 - устранено 22.03.2024;
- № ТП-ПКЛ-88/2022 до 31.08.2023 - устранено 22.03.2024;
- № 2918/ОАЭ-ДКСС/22/1/1 до 31.10.2023 - ввод в эксплуатацию объекта Заказчиком запланирован на август 2024 - 28.02.2025 устранено.
- № ТП-ПКЛ-102/2022 до 31.10.2023 – Заказчиком приостановлены работы на объекте, отсутствие финансирования (исполнение продлено до 30.01.2025);
- № 0851200000623003456 до 31.12.2023 - устранено 28.06.2024
|
01.03.2025
|
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
устранено
|
|
22.07.2024
плановая
1 полугодие 2024
|
1. нарушение сроков выполнения работ по договору № 2918/ОАЭ-ДКСС/22/1/1 от 25.08.2022 - срок выполнения работ до 31.10.2023 - 28.02.2025 устранено.
2. нарушение сроков выполнения работ по договору №ТП-ПКЛ-102/2022 от 06.09.2022 - срок выполнения работ до 31.10.2023 (исполнение продлено до 30.01.2025)
3. нарушение сроков выполнения работ по договору №ТП-ПКЛ-120/2022 от 15.12.2022 - срок выполнения работ до 29.03.2024 - устранено 09.12.2024
4. нарушение сроков выполнения работ по договору №0851200000623003456 от 05.06.2023 - срок выполнения работ до 30.06.2024 - в ЕИС размещено доп. соглашение №3 о продлении срока действия договора до 30.12.2024 - устранено 28.06.2024.
|
01.03.2025
|
устранено
устранено
устранено
устранено
|
|
28.02.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
1.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 31.10.2024) Договор № ТП-ПКЛ-88/2022 - устранено 28.02.2025, дата окончания работ 30.04.2025 (ЕИС)
2.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 31.10.2023, продлен до 30.01.2025) Договор № ТП-ПКЛ-102/2022.
3.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 25.12.2024) Договор № 132/Т24-223 - устранено 29.01.2025
|
-
|
устранено
неустранено
устранено
|
Проект решения: ООО «СПС» (0372), по результатам проверки от 28.02.2025, установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии. Утвердить проверки от 15.03.2024, от 22.07.2024, проверки закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.13: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.14. ООО «Альпсервис» (0180):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
15.03.2024
плановая
2 полугодие 2023
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены – частично предоставлены документы по исполнению.
|
05.08.2024
10.12.2025
01.03.2025
|
неустранено
|
|
07.08.2024
плановая
1 полугодие 2024
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ: по договору № НТЭК-32-1792/21 на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022 г., сведения об исполнении в полном объеме обязательств по договору не предоставлены – частично предоставлены документы по исполнению.
|
10.12.2024
01.03.2025
|
неустранено
|
|
06.03.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № НТЭК-32-1792/21 от 28.12.2021г. на 41 315 809,24 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.10.2022г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены;
3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № 530/2024 от 06.12.2024г. на 57 431 482,88 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.12.2024г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены - 10.04.2025 устранено, срок работ до 31.08.2025
|
-
|
неустранено
устранено
|
Проект решения: ООО «Альпсервис» (0180) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.14: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.15. ООО «МЭС» (0308):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
02.08.2024
плановая
1 полугодие 2024
|
1.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.04.2024) по договору № 12300052-40КР от 12.04.2023 - объект п. Элита, мкр-н д. 2 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило о подаче иска в Арбитражный суд Красноярского края дело № А33-32441/2023).
2. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.05.2024) по договору №12300086-53КР от 03.05.2023 - объект г. Канск ул. Пролетарская, д. 29 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило, что фондом КРМКДКК была сформирована комиссия по установлению факта воспрепятствования, результаты комиссии не предоставлены).
3. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.05.2024) по договору №12300086-55КР от 03.05.2023 - объект г. Канск, ул. Московская, д. 16 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило, что фондом КРМКДКК была сформирована комиссия по установлению факта воспрепятствования, результаты комиссии не предоставлены).
4. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 02.05.2024) по договору № 12300120-68КР от 30.05.2023 - объект г. Канск, ул. Эйдемана, д. 7/1 - отсутствует акт приемки (ООО «МЭС» письмом №882 от 09.08.2024 сообщило, что фондом КРМКДКК была сформирована комиссия по установлению факта воспрепятствования, результаты комиссии не предоставлены) 09.12.2024 устранено.
5. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 17.05.2024) по договору № 12300119-67КР от 30.05.2023 - устранено 09.08.2024, предоставлены все акты приемки по всем объектам договора, по объекту г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 8Е - поступила претензия от фонда КРМКДКК о некачественно выполненных работах.
6. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 16.04.2024) по договору № 12300164-88КР от 05.07.2023 - устранено 09.08.2024
|
01.03.2025
|
неустранено
неустранено
неустранено
устранено
устранено
устранено
|
|
21.02.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
1.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.09.2023) Договор № 12300052-40КР (продолжается суд, 3 апелляция, заседание 20.05.2025)
2. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.10.2023) Договор № 12300086-53КР (исполнение продолжается)
3.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.10.2023) Договор № 12300088-55КР (протокол 1 от 06.11.2024 собственников жилья о переносе работ по КР инж. сетей ГХВ отопления перенести на летний период 2025, объект г. Канск, ул. Московская, д. 16)
4.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.06.2024) Договор № 12300279-118КР - работы приостановлены, до предоставления разъяснения Заказчиком указаний по дальнейшему проведению работ (исх. ООО МЭС 1130 от 11.10.2024; вх. ФКР от 14.10.2024)
5.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.06.2024) Договор № 12300283-119КР - ООО МЭС направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке (исх. ООО МЭС 29 от 15.01.2025; вх. ФКР б/н от 15.01.2025)
6.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.06.2024) Договор № 12300284-120КР (протокол 1 от 06.11.2024 собственников жилья о переносе работ по КР инж. сетей ГХВ отопления перенести на летний период 2025, объект г. Канск, ул. Горького, д. 43)
7.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 15.06.2024) Договор № 12300298-128КР (уведомление о продолжении работ)
|
|
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения: ООО «МЭС» (0308) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.15: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.16. ООО «Капитальный ремонт» (0394):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
02.08.2024
плановая
1 полугодие 2024
|
1. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 02.05.2024) по договору № 12200410-5КР от 19.01.2024 (Объект: г. Зеленогорск, ул. Советская, д.2) Письмом исх. 500 от 09.08.2024 ООО «Капитальный ремонт» пояснило, что в процессе выполнения работ выявлены дополнительные работы, неучтенные в проектно-сметной документации, в связи, с чем работы были приостановлены для согласования изменений. Планируемый срок завершения работ до 15.09.2024, письмом № 866 от 09.12.2024 ООО «Капитальный ремонт» сообщило, что работы по договору завершены и переданы Заказчику, акт комиссионной приемки находится на подписании в Минстрое - обязательства по исполнению договора перешли к ООО «МЭС».
2. Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 16.04.2024) по договору № 12300204-101КР от 01.08.2024 (Объект: г. Канск, ул. 4-й городок, д. 9 ) Письмом исх. 500 от 09.08.2024 ООО «Капитальный ремонт» сообщило о наличии факта воспрепятствования в допуске на МКД для проведения капитального ремонта подвального помещения, в связи с чем, упущено время проведения работ до наступления отрицательных температур, ООО «Капитальный ремонт» направляло в адрес Фонда КРМКДКК обращение о согласовании графика на летний период 2024 года, по состоянию на 01.08.2024 работы завершены, ожидается приемка Региональным фондом КРМКДКК, письмом № 866 от 09.12.2024 ООО «Капитальный ремонт» сообщило, что работы по договору завершены, акт комиссионной приемки прилагается - устранено 09.12.2024
|
01.03.2025
|
неустранено
устранено
|
ООО «Капитальный ремонт» (0394, ИНН 2465181321) реорганизовано путем присоединения к ООО МЭС (номер в реестре СРО - 308).
Проект решения: утвердить результаты проверки ООО «Капитальный ремонт» (0394), проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.16: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
1.17. ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
05.08.2024
плановая
1 полугодие 2024
|
3.1. Нарушение сроков выполнения работ по договорам:
- № НТЭК-32-1596/22 на 109 845 583,64 руб. и № НТЭК-32-1642/22 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023, сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены;
- № НТЭК-32-1151/22 на 145 048 220,99 руб. и № НТЭК-32-1173/22 на 44 825 898,04 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.03.2023г.,
- № НТЭК-32-1547/22 на 120 000 209,64 руб. предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023.
Сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены. Ранее ООО «АЛЬПСТРОЙ» предоставляло письмо № НТЭК/ 9393-исх от 16.05.2023г. от представителя заказчика - АО «НТЭК» о согласовании продления сроков выполнения работ, по выше указанным договорам, в котором заказчик просил ООО «АЛЬПСТРОЙ» произвести подготовку всех документов, в том числе корректировку календарных графиков производства работ с учетом дополнительных работ и согласовать их с заказчиком. В настоящий момент, откорректированных и согласованных с заказчиком календарных графиков производства работ по договорам, подтверждающих продление сроков выполнения работ, ООО «АЛЬПСТРОЙ» не предоставлено.
Договор № НТЭК-32-1173/22 на 44 825 898,04 руб. - исполнение прекращено по соглашению сторон 30.10.24. (на 09.12.2024)
№ НТЭК-32-1151/22 на 145 048 220,99 руб. исполнение прекращено.
|
01.03.2025
|
неустранено
устранено
неустранено
|
|
13.03.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ:
По договору № НТЭК-32-1547/22 от 20.11.2022 на 120 000 209,64 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 30.04.2023 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены;
По договору № НТЭК-32-1642/22 от 14.12.2022 на 29 422 895,38 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 31.12.2023 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены;
По договору № НТЭК-32-1596/22 от на 141 455 051,13 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 10.02.2025 г., сведения об исполнении обязательств по договорам, в полном объеме, не предоставлены.
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения 1: ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановых проверках. Вернуться к рассмотрению материалов проверок указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.17: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Проект решения 2: утвердить результаты проверок от 05.08.2024, от 13.03.2025 ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441), по результатам плановых проверок признать ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) несоответствующим предмету контроля проверки в части исполнения обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов. Материалы проверок ООО «АЛЬПСТРОЙ» (0441) передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 1 часть 1.17: «за» - 0; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Утвержден проект решения 1.
Решение принято.
Вопрос 2. Рассмотрение материалов проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2025 год (январь, февраль, март 2025).
Александрова М.В. проинформировала комиссию о результатах проверок, проведенных за месяцы: январь, февраль, март 2025, в соответствии с Планом проверок на 2025.
Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия членства (требования к членству) в СА «КС»:
2.1. По результатам проведенных плановых проверок организаций:
|
№ п/п
|
№
по реестру
|
ОПФ
|
Наименование организации
|
Дата акта
|
Результат
проверки
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
18
|
375
|
ООО
|
«СК Витраж»
|
16.01.2025
|
соответствует
|
|
|
19
|
417
|
АО
|
«ГЕРМАНИЙ»
|
29.01.2025
|
соответствует
|
|
|
20
|
195
|
ООО
|
«Эско Восток КрК»
|
28.01.2025
|
соответствует
|
|
|
21
|
411
|
ООО
|
«Собитек»
|
27.02.2025
|
соответствует
|
|
|
22
|
201
|
ООО
|
СК «ТСТ»
|
11.02.2025
|
соответствует
|
|
|
23
|
415
|
ООО
|
«ТАЙМЫРПРОМСТРОЙ»
|
12.02.2025
|
соответствует
|
|
|
24
|
150
|
ООО
|
«Соврудник»
|
18.02.2025
|
соответствует
|
|
|
25
|
287
|
ООО
|
«Газпром морские проекты»
|
26.03.2025
|
соответствует
|
|
|
26
|
432
|
ООО
|
«ИНТЕГРА»
|
13.03.2025
|
соответствует
|
|
|
27
|
418
|
ООО
|
«СК Оникс»
|
04.03.2025
|
соответствует
|
|
|
28
|
333
|
ООО
|
«Норильскникельремонт»
|
26.03.2025
|
соответствует
|
|
установлено что, нарушений условиям членства в СА «КС» не выявлено или выявленные нарушения устранены до даты заседания Контрольной комиссии.
Проект решения: утвердить результаты проверок членов Ассоциации:
|
375
|
ООО
|
«СК Витраж»
|
|
417
|
АО
|
«ГЕРМАНИЙ»
|
|
195
|
ООО
|
«Эско Восток КрК»
|
|
411
|
ООО
|
«Собитек»
|
|
201
|
ООО
|
СК «ТСТ»
|
|
415
|
ООО
|
«ТАЙМЫРПРОМСТРОЙ»
|
|
150
|
ООО
|
«Соврудник»
|
|
287
|
ООО
|
«Газпром морские проекты»
|
|
432
|
ООО
|
«ИНТЕГРА»
|
|
418
|
ООО
|
«СК Оникс»
|
|
333
|
ООО
|
«Норильскникельремонт»
|
организации соответствуют условиям членства в СА «КС».
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.1: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения:
2.2.29. КГКУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» (413):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
19.03.2025
плановая
|
1.1. При выполнении работ по СРКрС:
1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: заявлен 1 из необходимых 2-х специалистов.
|
-
|
неустранено
|
Проект решения: КГКУ «РЕСУРСЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КРАЯ» (0413) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии
Результат голосования по вопросу 2 часть 2.29: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3. Рассмотрение материалов проверок, проведенных в соответствии с Планом проверок на 2025 год: по исполнению обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2024 года; по соответствию фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО) за 2024 год.
Слушали Александрову М.В., которая информировала о результатах плановых проверок организаций – членов Ассоциации, проведенных в марте 2025 года в соответствии с утвержденным Планом проверок на 2024 год по следующим предметам контроля:
1) исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2024 года;
2) соответствие фактического совокупного размера обязательств в 2024 году предельному размеру таких обязательств в соответствии с заявленным уровнем ответственности по КФОДО, в том числе предоставление членами СА «КС» уведомления по форме отчета 2.1.5 в соответствии с ч. 6 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр и Положением об отчётах и анализе деятельности членов СА «КС» (своевременность предоставления сведений, полнота сведений, достоверность).
3.1. По результатам проведенных плановых проверок выявлены нарушения:
3.1.30. ООО «Монтехком» (0352):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
17.02.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
3.1.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 30.09.2024) Договор № 501/2021
|
-
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «Монтехком» (352) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.30: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
3.1.31. ООО «СДК» (0289):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
17.02.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
3.1.Нарушение сроков выполнения работ (срок окончания работ по договору 31.10.2024) договор № 32413236867 - устранено 20.05.2025
|
-
|
устранено
|
Проект решения: утвердить результаты проверки от 17.02.2025 ООО «СДК» (0289), по результатам проверки признать ООО «СДК» (0289) соответствующим предмету контроля проверки, проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.31: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
3.1.32. ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
26.02.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ
По договору № НТЭК-32-1241/22 от 15.09.2022г. на 1 367 185 254,00 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 25.12.2024г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены.
|
-
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» (0306) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.32: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
3.1.33. ООО «КСТС» (0040):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
17.03.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
3.1. нарушение сроков выполнения работ - по договору № 01192000001230053490001 от 11.05.2023 г. на 40 580 172,02 руб., предусмотрен срок выполнения работ до 23.09.2024 г., сведения об исполнении обязательств по договору, в полном объеме, не предоставлены.
|
-
|
неустранено
|
Проект решения: ООО «КСТС» (0040) установить срок до 26.08.2025 для устранения нарушений, выявленных при плановой проверке. Вернуться к рассмотрению материалов проверки указанной организации на следующем очередном заседании Контрольной комиссии.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.33: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
3.1.34. ООО «Наладка электротехнического оборудования» (0322):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
17.03.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.
Организация не соответствует требованиям в части:
3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2024 года;
4.2. не предоставление отчета по форме 2.1.5 за 2024 год.
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
|
С 07.03.2025 в отношении организации действует мера дисциплинарного воздействия – приостановление действия права (протокол ДК СА «КС» 07/1 от 07.03.2025).
Проект решения: утвердить результаты проверки от 17.03.2025 ООО «НЭТО» (0322), проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.34: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
3.1.35. ООО «Проектно-строительная компания «Сибирь», ООО ПСК «Сибирь» (0088):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
17.03.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.
Организация не соответствует требованиям в части:
3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2024 года;
4.2. иное - не предоставление отчета по форме 2.1.5 за 2024 год.
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения:
1. По результатам проверки от 17.03.2025 ООО ПСК «Сибирь» (0088) признать несоблюдающей требования в части: предоставления отчетов по формам 2.1.6 и 2.1.6.1 за 2 полугодие 2024 года по исполнению обязательств по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов; 2.1.5 за 2024 год о соответствии фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО).
2. Утвердить результаты проверки от 17.03.2025 ООО ПСК «Сибирь» (0088), проверку закрыть.
3. Материалы проверки организации, передать на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.35: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
3.1.36. ООО «СибТеплоЭнергоМонтаж», ООО «СТЭМ» (0298):
|
Дата проведения проверки
|
Выявленные несоответствия
|
Срок устранения до
|
Статус устранения
|
|
17.03.2025
плановая
2 полугодие 2024
|
Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены.
Организация не соответствует требованиям в части:
3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 2 полугодие 2024 года;
4.2. не предоставление отчета по форме 2.1.5 за 2024 год.
|
-
|
неустранено
неустранено
неустранено
|
Проект решения: в связи с прекращением членства в СА «КС» ООО «СТЭМ» (0298) - добровольный выход 01.04.2025, утвердить результаты проверки от 17.03.2025 ООО «СТЭМ» (0298), проверку закрыть.
Результат голосования по вопросу 3 часть 1.36: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
3.2. По результатам проведенных плановых проверок, в соответствии с Планом проверок на 2025 год, по предмету контроля – исполнение обязательств по договорам строительного подряда (Дсп), заключённым с использованием конкурентных способов (контрактные обязательства) – 2 полугодие 2024 года; соответствие фактического совокупного размера обязательств члена СРО по договорам строительного подряда, заключённым с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, исходя из которого этим членом СРО был внесён взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФОДО) за 2024 год без нарушений проверку прошло 102 организаций-членов СА «КС». См. приложение 2 к протоколу – список.
Проект решения: утвердить результаты проверок организаций-членов СРО, прошедших проверки без нарушений по указанному предмету контроля проверки в соответствии со списком.
Результат голосования по вопросу 3 часть 3.2: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 4. Рассмотрение материалов внеплановых проверок организаций – членов СРО (обращение).
4.1.37. В СА «КС» поступило обращение от Регионального фонда КРМДКК. В обращении указано, что ООО «МЭС» уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, принятых на себя после осуществления капитального ремонта по договору № 12300120-68КР от 30.05.2023.
В отношении ООО «МЭС» проведена внеплановая документарная проверка.
В ходе проверки выявлено, что:
1. Нарушений сроков выполнения работ в основной период действия договора № 12300120-68КР от 30.05.2023 не выявлено;
2. Нарушений качества выполнения работ в основной период действия договора № 12300120-68КР от 30.05.2023 не выявлено, отсутствие претензий у Заказчика к Подрядчику, подтверждено актом комиссионной приемки выполненных работ от 29.12.2023.
3. Нарушены сроки выполнения работ в период действия гарантийных обязательств - письменное извещение Региональному Фонду КРМКДКК направлено за пределами срока, установленного п. 7.2 договора № 12300120-68КР от 30.05.2023; письмом № 863 от 31.07.2024 ООО «МЭС» предоставило скан-копию договора от 26.07.2024 № 26/07-01, заключенного с ИП Зикриллоевым Х.Н. на выполнение работ по ремонту подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 7, в рамках гарантийных обязательств по договору № 12300120-68КР от 30.05.2023; приказ о назначении ответственного лица от ООО «МЭС», форма 2.1.6. 2.1.6.1
4. Предоставлены сведения об исполнении гарантийных обязательств (вх. СРО №555/03-11/308 от 21.05.202025).
Проект решения:
1. Прекратить контроль в части исполнения ООО «МЭС» (0308) гарантийных обязательств по объекту Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 7 в рамках договора № 12300120-68КР от 30.05.2023.
2. Проверку утвердить, закрыть.
Результат голосования по вопросу 4 часть 1.37: «за» - 4; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Решение принято.
Председатель Контрольной комиссии СА «КС» _ С.Н. Береснев
Протокол вел ответственный секретарь
Контрольной комиссии СА «КС» _ М.В. Александрова
Приложение 1 к протоколу б/н от 27.05.2025
заседания Контрольной комиссии СА «КС»
По тексту используются следующие аббревиатуры и сокращения
АО – акционерное общество;
А РТН – аттестация по правилам Ростехнадзора;
ГрСК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации;
ДИ – должностная инструкция;
ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»
Договор СП (Дсп) – договор строительного подряда
КК – Контрольная комиссия СА «КС»
НРС – национальный реестр специалистов в области строительства НОСТРОЙ;
НОК – независимая оценка квалификации;
ОКС – объект(ы) капитального строительства;
ООиТС, ООТС – особо опасные, технически сложные объекты;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОДО – обеспечение договорных обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615);
ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;
ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;
ПСРО – предельный совокупный размер обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615);
СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос;
СРО – саморегулируемая организация;
ТК – трудовая книжка;
УПК – удостоверение о повышении квалификации в области строительства;
УО – уникальные объекты капитального строительства;
ФСРО – фактический совокупный размер обязательств (конкурентные закупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615).
Приложение 2 к протоколу б/н от 27.05.2025
заседания Контрольной комиссии СА «КС»
Список организаций-членов СА «КС», прошедших проверку без нарушений
в период с 17.02.2025 по 17.03.2025
|
N
|
№ в реестре СРО
|
ОПФ
|
Член СРО
|
ИНН
|
Тип, вид проверки
|
Дата проверки
|
|
1
|
150
|
ООО
|
Соврудник
|
2434012299
|
плановая документарная
|
03.03.2025
|
|
2
|
236
|
АО
|
Кызылская ТЭЦ
|
1701041247
|
плановая документарная
|
03.03.2025
|
|
3
|
347
|
ООО
|
СВР
|
2459014594
|
плановая документарная
|
03.03.2025
|
|
4
|
413
|
КГКУ
|
РЕСУРСЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КРАЯ
|
2466161906
|
плановая документарная
|
03.03.2025
|
|
5
|
28
|
ООО
|
Стройтэк
|
2459013914
|
плановая документарная
|
04.03.2025
|
|
6
|
79
|
ООО
|
ПКФ Комплекс
|
2466007647
|
плановая документарная
|
04.03.2025
|
|
7
|
193
|
ООО
|
СТРОЙСЕРВИС-2000
|
2466082531
|
плановая документарная
|
04.03.2025
|
|
8
|
52
|
ООО
|
СТМ
|
2463086320
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
9
|
56
|
ООО
|
СК Галикон
|
2464055282
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
10
|
159
|
ООО
|
ПКФ Флик
|
2461004829
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
11
|
304
|
ООО
|
БЕТА
|
2460088921
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
12
|
337
|
ООО
|
СМП СОЮЗ
|
2443047322
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
13
|
371
|
ООО
|
СК Опора
|
2460251007
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
14
|
387
|
ООО
|
Партизанская Строительная Компания
|
2430003448
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
15
|
390
|
ИП
|
Петухов Вадим Егорович
|
245700483642
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
16
|
421
|
МКУ г. Красноярска
|
УРТСЖиМС
|
2466139058
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
17
|
444
|
ООО
|
СК СТМ
|
2411030510
|
плановая документарная
|
05.03.2025
|
|
18
|
287
|
ООО
|
Газпром морские проекты
|
2466091092
|
плановая документарная
|
06.03.2025
|
|
19
|
428
|
ООО
|
ПРОМИНЖИНИРИНГ
|
2466181691
|
плановая документарная
|
06.03.2025
|
|
20
|
36
|
ООО
|
РеНал
|
2443013299
|
плановая документарная
|
07.03.2025
|
|
21
|
414
|
ООО
|
Строительные системы
|
2464150610
|
плановая документарная
|
07.03.2025
|
|
22
|
359
|
ООО
|
Лифтремонт
|
2464050005
|
плановая документарная
|
10.03.2025
|
|
23
|
416
|
ООО
|
Строй-Енисей ООО
|
2464236070
|
плановая документарная
|
10.03.2025
|
|
24
|
228
|
ООО
|
СОЮЗ
|
2423010331
|
плановая документарная
|
11.03.2025
|
|
25
|
11
|
ООО
|
ВЕГА
|
2453011195
|
плановая документарная
|
12.03.2025
|
|
26
|
343
|
ООО
|
СибСтройКом
|
2464232848
|
плановая документарная
|
13.03.2025
|
|
27
|
85
|
ООО
|
ПФ Орион
|
2424000640
|
плановая документарная
|
14.03.2025
|
|
28
|
241
|
ООО
|
СибСтрой
|
2423012924
|
плановая документарная
|
14.03.2025
|
|
29
|
417
|
АО
|
ГЕРМАНИЙ
|
2462214466
|
плановая документарная
|
14.03.2025
|
|
30
|
14
|
ООО
|
фирма БЛИК
|
2464000935
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
31
|
60
|
ООО
|
ИСК Омега
|
2463059894
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
32
|
76
|
ООО
|
Руслан-Строй
|
2460084162
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
33
|
101
|
ООО
|
Теплоучет ПКФ
|
2465037293
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
34
|
106
|
ООО
|
ИК РОСА
|
2466208537
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
35
|
162
|
ООО
|
Универсал
|
2462201386
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
36
|
195
|
ООО
|
Эско Восток КрК
|
2465106250
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
37
|
319
|
ООО
|
СоюзЛифтМонтаж
|
2464248573
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
38
|
357
|
ООО
|
Сибирский строитель
|
2463240596
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
39
|
415
|
ООО
|
ТАЙМЫРПРОМСТРОЙ
|
2457084797
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
40
|
429
|
ООО
|
Спектр
|
2443050572
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
41
|
442
|
ООО
|
СпецКотлоСтрой
|
2460121093
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
42
|
445
|
ООО
|
ДАРТ-СТРОЙ
|
2460110704
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
43
|
452
|
ООО
|
ТБС
|
2465086340
|
плановая документарная
|
17.02.2025
|
|
44
|
19
|
ООО
|
Промстрой
|
2443018554
|
плановая документарная
|
17.03.2025
|
|
45
|
22
|
ООО
|
Абрис
|
2454013396
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
46
|
38
|
ООО
|
Альфа СЗ
|
2460001399
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
47
|
132
|
ООО
|
СибМонтажКомплект
|
2463076579
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
48
|
137
|
ООО
|
Центр-строй
|
2460200404
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
49
|
173
|
ООО
|
СДС Электро Сервис
|
2465096926
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
50
|
317
|
ООО
|
АРКО
|
2465090709
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
51
|
342
|
АО
|
Гидроэлектромонтаж ТП
|
2457007418
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
52
|
375
|
ООО
|
СК Витраж
|
2443041881
|
плановая документарная
|
18.02.2025
|
|
53
|
104
|
ООО
|
АРКАДА
|
2453010843
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
54
|
134
|
ООО
|
Димона Связь
|
2464043079
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
55
|
142
|
ООО
|
НПО Пульсар
|
2458000849
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
56
|
168
|
ООО
|
ХРСУ
|
2454002980
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
57
|
201
|
ООО
|
СК ТСТ
|
2460035461
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
58
|
265
|
АО
|
Решетнёв (ИСС)
|
2452034898
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
59
|
292
|
АО
|
КрайДЭО
|
2460113649
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
60
|
312
|
ООО
|
Кратэк
|
2465121026
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
61
|
367
|
ООО
|
Новоангарский обогатительный комбинат
|
2426003607
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
62
|
384
|
ООО
|
ПСМК
|
2457083313
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
63
|
410
|
ИП
|
Петров Константин Владимирович ИП
|
246312947085
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
64
|
432
|
ООО
|
ИНТЕГРА (ООО Промстрой)
|
2466169045
|
плановая документарная
|
19.02.2025
|
|
65
|
102
|
ООО
|
ЭкоСтрой
|
2465080838
|
плановая документарная
|
20.02.2025
|
|
66
|
113
|
ООО
|
ТехПолимерСтрой
|
2464047281
|
плановая документарная
|
20.02.2025
|
|
67
|
163
|
ООО
|
СПГ Ермак
|
2466111655
|
плановая документарная
|
20.02.2025
|
|
68
|
315
|
ООО
|
Промышленная Автоматизация
|
2465148860
|
плановая документарная
|
20.02.2025
|
|
69
|
339
|
ООО
|
СтройГарант
|
2403002501
|
плановая документарная
|
20.02.2025
|
|
70
|
378
|
ООО
|
СибМост ССК
|
2463255497
|
плановая документарная
|
20.02.2025
|
|
71
|
418
|
ООО
|
Оникс СК
|
2459021143
|
плановая документарная
|
20.02.2025
|
|
72
|
69
|
ООО
|
ПКП Алекс
|
2443002113
|
плановая документарная
|
21.02.2025
|
|
73
|
281
|
ООО
|
Кратэр
|
2460080993
|
плановая документарная
|
21.02.2025
|
|
74
|
316
|
ООО
|
ЗСК
|
2457061775
|
плановая документарная
|
21.02.2025
|
|
75
|
394
|
ООО
|
Капитальный ремонт
|
2465181321
|
плановая документарная
|
21.02.2025
|
|
76
|
103
|
ООО
|
Уровень фирма
|
2453006886
|
плановая документарная
|
24.02.2025
|
|
77
|
325
|
ООО
|
Лифтмонтаж
|
2453008971
|
плановая документарная
|
24.02.2025
|
|
78
|
453
|
ООО
|
КЛЗ
|
2464254464
|
плановая документарная
|
24.02.2025
|
|
79
|
224
|
ООО
|
Автоспецтехника
|
2446030750
|
плановая документарная
|
25.02.2025
|
|
80
|
309
|
ООО
|
ЦИА
|
2466227201
|
плановая документарная
|
25.02.2025
|
|
81
|
368
|
ООО
|
АСК
|
2463105389
|
плановая документарная
|
25.02.2025
|
|
82
|
411
|
ООО
|
Собитек
|
2465315303
|
плановая документарная
|
25.02.2025
|
|
83
|
426
|
ООО
|
Строймеханизация
|
2465157167
|
плановая документарная
|
25.02.2025
|
|
84
|
27
|
ООО
|
Электросила
|
2460061398
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
85
|
41
|
ООО
|
Сервис-Центр
|
2443018836
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
86
|
149
|
ООО
|
ФОН
|
2465232128
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
87
|
210
|
ООО
|
Теплострой
|
2459014611
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
88
|
323
|
АО
|
Восточная Сибирь
|
2465006513
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
89
|
335
|
ООО
|
СВК
|
2462043066
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
90
|
350
|
ООО
|
Спринг
|
2466003466
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
91
|
419
|
ООО
|
РУБИН
|
2460105750
|
плановая документарная
|
26.02.2025
|
|
92
|
35
|
ООО
|
МЕНТАЛ-ПЛЮС
|
2461024536
|
плановая документарная
|
27.02.2025
|
|
93
|
204
|
ООО
|
Гранит
|
2466212090
|
плановая документарная
|
27.02.2025
|
|
94
|
412
|
ООО
|
ВКС
|
2465192203
|
плановая документарная
|
27.02.2025
|
|
95
|
423
|
ООО
|
СК СибМостПроект
|
2463255360
|
плановая документарная
|
27.02.2025
|
|
96
|
29
|
ООО
|
Краспромавтоматика
|
2463258770
|
плановая документарная
|
28.02.2025
|
|
97
|
86
|
ООО
|
СК Аркада 21
|
2463083745
|
плановая документарная
|
28.02.2025
|
|
98
|
156
|
ООО
|
Крипта К
|
2460218779
|
плановая документарная
|
28.02.2025
|
|
99
|
189
|
ООО
|
ЭКРА-Сибирь
|
2464208563
|
плановая документарная
|
28.02.2025
|
|
100
|
361
|
ООО
|
Телеком ГХК
|
2452201651
|
плановая документарная
|
28.02.2025
|
|
101
|
381
|
ООО
|
СтройСервис
|
2457074781
|
плановая документарная
|
28.02.2025
|
|
102
|
393
|
ООО
|
АльянсСтройПроект
|
2465141745
|
плановая документарная
|
28.02.2025
|
